1. Los contratos a los que se refiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (L.O.S.N.C.P.) se considera. Contratos administrativos Contratos civiles Contratos de buena fe.
2. Los requisitos para la celebración de los contratos son La resolución de la máxima autoridad El informe del departamento legal La competencia del adjudicatario.
3. Los requisitos para la celebración de los contratos son: La existencia de posibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones La declaración juramentada de haber sido asignado al contrato al proveedor con mejor oferta económica El informe del departamento de planificación .
4. Para la celebración de los contratos con una asociación o consorcio será requisito previo la presentación de: Declaración juramentada mediante la cual se haya celebrado en contrato de asociación o consorcio, documento en el que debe constar la designación de un representante Partida de inscripción de la superintendencia de compañías, mediante la cual se haya inscrito el contrato de asociación o consorcio, documento en el que debe constar la designación de un gerente Escritura pública, mediante la cual se haya celebrado el contrato de asociación o consorcio, documento en el que debe constar la designación de un apoderado.
5. En los contratos sometidos a la L.O.S.N.C.P. se estipulara obligatoriamente cláusulas de: Multa y plazo Cantidad fecha.
6. Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieran tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación: Pueden celebrar contratos previstos en la L.O.S.N.C.P No podrán celebrar contratos previstos en la L.O.S.N.C.P. La máxima autoridad de la entidad, previa resolución puede autorizar que intervengan en el proceso contractual.
7. Para la suscripción del contrato, será requisito previo: a. La rendición de las garantías correspondiente b. Entrega de los documentos personales c. La entrega de la factura por la totalidad del contrato.
8. Para la aplicación de las formulas de reajustes de precios, los precios e índices de precios serán proporcionados por: a. Servicio de Contratación publica b. Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos c. Contraloría General de la Nación.
9. Las multas impuestas al contratistas son: a. Impugnables antes sede administrativa a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral. b. No impugnables antes sede administrativa, los actos se consideraran ejecutable dentro de las planillas de avances de obra. c. Se puede negociar con el incremento de obra, siempre que se encuentre debidamente motivada.
10. La subcontrataciones se efectuaran con preferencia con: a. Las grandes y mediana empresas b. Las pequeñas y micro empresas c. Con cualquier contratista habilitado.
11. El pago de contratista sobre el costo total de la mano de obra efectivamente empleada, que se calculara sobre la base de los salarios que constan en el contrato, reajustado a la fecha de ejecución, constituye un procedimiento que debe observarse a la hora de celebrar: a. Ejecución de trabajos a través de la modalidad de costo mas porcentaje b. Ejecución de estudios a través de la modalidad de contratación por intima cuantía c. Ejecución de trabajos a través de contratación integral por precio fijo.
12. Que la entidad ingrese al portal la información relacionada con los contratos suscritos y los derivados de los mismos, como sanciones, terminación anticipadas, unilaterales, cobro de garantías, dentro de un término máximo de cinco días luego de producido el hecho, constituye una: a. Obligación de la entidad contratante b. Obligación del contratista c. Obligaciones del administrador del contrato .
13. En los contratos de obra, la recepción definitiva procederá una vez transcurrido el termino previsto en el contrato que no podrá ser menor a: a. Tres meses a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de esta. b. Seis meses a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de esta. c. Nueve meses a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de esta.
14. Los gastos derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta de: a. La entidad contratante b. El SERCOP c. Del contratista.
15. La entidad pública Amay, firmó un contrato de obra civil, por el valor de 240.000.00, el monto de la garantía de fiel cumplimiento será por: a. 12.000.00 b. 14.000.00 c. 16.000.00.
16. El Gobierno Provincial de Pichincha, firmó un contrato de estudios para la construcción de la planta de tratamiento de agua residuales, el monto del mismo ascendió a $800.000.00, determine cuál de los siguiente montos deben entregarse en la calidad de anticipo, si consideramos que la entidad entregara el máximo porcentaje que establece la ley. a. 560.000.00 b. 400.000.00 c. 520.000.00.
17. La junta parroquial el naranjo, firmó un contrato por el monto de $550.000.00, el objeto del mismo es la construcción de la casa de Gobierno Parroquial, determine cuál de los siguientes montos que a continuación se señala deben entregarse en calidad de anticipo de la obra, considerando que la entidad entregara el máximo porcentaje establecido en ley. a. 200.000.00 b. 275.000.00 c. 385.000.00.
18. En un contrato de obra civil firmado en el mes de diciembre de 2016, por el monto de $12.500.000.000.00 que procedimiento contractual corresponde ejecutar: a. Licitación b. Cotización c. Contratación integral por precio fijo.
19. En el caso de que el banco o institución financiera o la compañía aseguradora, no tramiten el reclamo presentado de la ejecución de garantías por parte de las entidades contratantes, se procederá: a. Solicitar la inhabilitación de estos organismos en el sistema nacional de contratación pública por el organismo responsable, hasta el cumplimiento de sus obligaciones. b. Solicitar por segunda ocasión se atienda la ejecución de garantías motivando legalmente tal requerimiento. c. La entidad contratante esperara hasta que las entidades financiaras tramiten el reclamo solicitado.
20. Si por la forma de pago establecida en el contrato, la entidad contratante debería otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la vista y otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo, deberá: a. Presentar los documentos habilitantes que sirvieron de base para la elaboración del contrato, incluyendo su propuesta técnica y económica. b. Rendir previamente garantía por igual valor del anticipo c. Presentar los datos que acrediten su existencia legal para la acreditación del anticipo.
21. Las estipulaciones específicas, relacionadas con las funciones y deberes así como pagos, contratos complementarios, terminación del contrato, ejecución de garantías, aplicación de multas y sanciones y recepciones constituyen las labores que deberán cumplir: a. El administrador de contrato así como de quienes ejercerán la supervisión y fiscalización b. El jefe de la sección asignada para desarrollar el proyecto c. El tesorero previo a la cancelación de las obligaciones contractuales.
22. En un contrato de obra civil cuyo monto es de $450.000 cuyo plazo fue de 90 días calendario, se ha determinado la mora de 15 días, si el contrato decía que se cancelaria el 1 por mil por cada día retraso, cual es el monto que debe pagar el contratista por concepto de multas. a. 6.300.00 b. 6.000.00 c. 6.750.00.
23. Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación, se protocolizaran ante: a. El juez (a) de lo civil b. Un Notario (a) público (a) c. El Tesorero (a) de la entidad del contratante.
24. El oferente adjudicado para la obra de alcantarillado en el barrio el porvenir a la fecha de la firma del contrato presenta una deuda con el SRI, en este caso se considera que el oferente se encuentra inmerso dentro de las inhabilidades: a. Especiales b. Generales c. Legales .
25. Las multas y el plazo dentro de los contratos se constituyen como : a. Clausulas opcionales b. Clausulas obligatorias c. Clausulas negociables.
26. El hecho de haber interpuesto un recurso de apelación por parte del oferente genera: a. La suspensión del acto administrativo impugnado b. No suspende la ejecución del acto administrativo impugnado c. La anulación del acto administrativo impugnado .
27. Si el reclamo o recurso presentado por el oferente, no estuviere claro o no se cumplieran con los requisitos señalados en la ley, la autoridad competente ordenara: a. Se archive el proceso por no cumplir con los datos señalados en la ley b. Se aclare o complete el reclamo en el término de 5 días, de no hacerlo, se considerara no presentado c. Mantener en suspenso hasta que el interesado acuda a la entidad para completar la información .
28. En el caso de que la entidad contratante, en el cual se interpuso un recurso de apelación, no lo resolviere en el término establecido, por la L.O.S.N.C.P. el SERCOP podrá. a. Suspender en el portal institucional la continuación del procedimiento hasta la resolución del recurso interpuesto; sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y civil al que hubiere lugar b. Inhabilitar el sistema de compras públicas por el espacio de tres meses como sanción a la inobservancia a la normativa legal c. Sancionar a los técnicos que no dieron paso a la contestación del reclamo interpuesto por el oferente que se sintió perjudicado.
29. De existir diferencias entre las partes contratantes no solventadas dentro del proceso de ejecución, se podrán utilizar: a. Los procesos de mediación y arbitraje en derecho, aplicando para ello lo dispuesto en la cláusula compromisoria b. Convenios de comprometimiento para salvar la diferencias entre las partes c. Se requerirá la intervención de la procuraduría general de la Nación y la Contraloría General del Estado para que resuelva los impases presentados.
30. Quienes tengan interés directo en el proceso de contratación publica, dispondrá del termino de: a. Tres días, contados desde la notificación del acto administrativo para formular el recurso de apelación b. Cinco días, contados desde la notificación del acto administrativo para formular el recurso de apelación c. Ocho días, contados desde la notificación del acto administrativo para formular el recurso de apelación.
31. De surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilara ante: a. La gobernación de la provincia donde se ejecuta el reclamo b. Los tribunales distritales de lo contencioso administrativo c. Los jueces penales de la jurisdicción donde se presentó el recurso.
32. Si la entidad contratante, dentro de 15 días, no generare resolución respecto al reclamo presentado por el oferente, se entenderá: a. Favorable el recurso al peticionario b. Suspenso hasta que la entidad genere trámite administrativo c. Desfavorable el recurso al peticionario.
33. En el caso de que se compruebe que existieron incumplimientos a las normas de la L.O.S.N.C.P. el SERCOP podrá. a. Sugerir medidas necesarias para rectificar el proceso y de ser el caso, la suspensión definitiva del procedimiento precontractual y notificara a los órganos de control competentes. b. Sugerir medidas para llegar a acuerdos entre el afectado y la entidad, sin tener que suspender el procedimiento precontractual. c. Notificara a los organismos de control para que intervengan a la entidad con la revisión integral del proceso denunciado.
34. Los oferentes que se consideren afectados en sus intereses por actos administrativos emitidos por las entidades contratantes, referentes a sus ofertas, pueden presentar sus reclamaciones donde podrán peticionar o pretender: a. La formulación de resoluciones, donde se reviertan los procesos administrativos, actos que lo ejecutara el juez competente de la causa b. La resolución administrativa de acuerdo al requerimiento presentado, acto que lo resuelve el perito designado para el efecto c. La formulación de observaciones, consideraciones y reservas de derechos, cuando se impugnaren los actos de simple administración.
35. Quienes tengan interés directo, y se consideren afectados por las actuaciones realizadas por las entidades contratantes, podrán presentar su reclamo motivado ante: a. El fiscal General de la Nación b. La Contraloría General de la Nación c. El Servicio Nacional de Contratación Publica.
36. El termino para la interposición del recurso de reposición será de: a. Cinco días hábiles contados desde la fecha de la notificación b. Cinco días contados a partir del día siguiente al de su notificación c. Cinco días contados desde la fecha en que el oferente, se enteró de la resolución de la entidad.
37. Participar en uno o mas procedimiento de contratación, sin estar habilitado en el RUP, se la considera como: a. Olvido involuntario del oferente b. Omisión de buena fe del oferente c. Infracción del proveedor.
38. Los oferentes que se consideren afectados en sus intereses por actos administrativos emitidos por las entidades contratantes, referentes a sus ofertas, pueden presentar sus reclamaciones donde podrán peticionar o pretender: a. La restitución de los derechos que fueron vulnerados con las resoluciones administrativas, generadas por la entidad contratante, acto que lo desarrolla, el secretario de la entidad. b. La enmienda, derogación, modificación o sustitución total o parcial de actos administrativos relacionados con los procedimientos de contratación en los que intervengan. c. Suspender los actos administrativos generados a la fecha de la reclamación, hasta que se deliberen.
39. La suspensión del proceso a. Dara lugar al derecho de exigir reparaciones o indemnizaciones a los oferentes b. No dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes c. Dara la posibilidad de presentar nuevamente las ofertas por parte del interesado que reclamo.
40. En caso de reincidencia de infracción por parte de los oferentes, dará lugar a: a. La suspensión en el RUP entre 181 a 360 días b. La suspensión del RUP entre 90 a 180 días c. La suspensión del RUP entre 120 a 180 días .
41. Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto de: a. 12% sobre el monto del contrato b. 5% sobre el monto del contrato c. 15% sobre el monto del contrato .
42. Los contratos regidos por la L.O.S.N.C.P. serán nulos en los siguientes casos: a. Por haber sido adjudicado o celebrados por un órgano manifiestamente incompetente
b. Por haberse celebrado en fechas de descanso obligatorio
c. Por haberse adjudicado a los miembros del Ecu 911.
43. Dentro de las inhabilidades especiales, no podrán celebrar contratos con la entidad contratante: a. Los consejeros provinciales b. Los ministros de Estado ecuatoriano c. Los legisladores .
44. Las cartas de crédito: a. No se considera anticipo si su pago está condicionado a la entrega recepción de los bienes u otras materias del contrato b. Se consideran anticipo si su pago está condicionado a la entrega recepción de los bienes u obras materia del contrato c. Se califica como anticipo de Asi considerarlo el administrador del contrato.
45. Los contratos terminan por: a. Muerte del contratista b. Enfermedad del contratista c. Decisión del contratista.
46. La responsabilidad de los consultores nacionales y extranjeros son: a. Legal y económicamente responsables por la validez científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y l conocimiento científico y tecnológico existente a la época de su elaboración. b. Responsable por la validez científica y técnica de los servicios contratados, entregaran para ellos la memorias generadas de su estudio aplicable a la parte tecnología disponible a la época de su elaboración c. Carecen de responsabilidad legal, económica, técnica, se basan exclusivamente en los datos proporcionados para tal efecto por la entidad contratante.
47. Quien deba al banco de fomento y quiera participar en un proceso precontractual, se encuentra inmerso en: a. Inhabilidades especiales b. Inhabilidades generales c. Inhabilidades legales .
48. El pago de reajuste de precios constituye: a. De aquellos que se pueden renunciar b. Un derecho irrenunciable por parte del contratista c. Una opción del pago parcial .
49. La entidad pública La Salud suscribió un contrato integral por precio fijo con el señor Pedro Torre, por la característica del mismo se debe: a. Colocar formula de reajustes de precios b. No aplica la fórmula de reajuste de precios c. Únicamente con autorización de la máxima autoridad de la entidad se podrá incluir reajuste de precios en el contrato mencionado.
50. La entidad pública hospital del pueblo, debe adquirir medicinas para la provisión de su farmacia, el procedimiento contractual que debe realizar será: a. Intima cuantía b. Régimen especial c. Contratación directa.
51. En un contrato de consultoría por un monto de $500.000.00 cual es el valor que el contratista debe entregar en calidad de garantía de fiel cumplimiento: a. 30.000.00 b. 25.000.00 c. 20.000.00.
52. En un contrato de estudio, firmado por el monto de 68.000.00 que procedimiento contractual corresponde ejecutar, considerando la tabla de contratación pública para el año 2016: a. Lista corta b. Menor cuantía c. Contratación directa.
53. Al contratista de acuerdo a la L.O.S.N.C.P. le está dispuesto: a. Ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato b. Esta prohibido de ceder los derechos y obligaciones emanadas del contrato c. Luego de convenir con la entidad y debidamente motivada podría ceder el contrato a otro contratista.
54. La entidad ABC contrato con el señor Pedro Amarillo la colocación de gress en el parque central de la localidad “Delicia” el administrador en la planilla final, determina un retraso en la obra que genero una multa equivalente al 3 % de la garantía de fiel cumplimiento entregada previa la suscripción del contrato, el valor a cancelar al contratista es menor a la multa impuesta: a. En este caso la entidad puede:
Efectivizar las multas que le fueron impuesta con cargo a la garantía de fiel cumplimiento
b. Requerir al contratista deposite el valor de la multa, a las cuentas aperturada para el efecto en el SERCOP c. Declarar el contratista incumplido y subir la resolución en el portal de compras publicas.
55. Los certificados de deposito a plazo emitidos por una institución financiera establecida en el país, endosada por valor a la orden de la entidad contratante y cuyo plazo de vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del contrato constituye: a. Una forma de garantía b. Una forma de seguro c. Un método de pago común.
56. En el caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le reconocerá: a. Únicamente el reajustes de precios calculados con el precio e índice de precio en el periodo que debió cumplir el contrato con sujeción al cronograma vigente. b. El reajuste de precios calculados con los precios e índice de precios en la fecha que presente la planilla independiente a la fecha en que debió presentar la planilla c. La entidad tendrá la potestad de calificar cuanto se paga el reajuste de precios de acuerdo al tipo de cifra y montos.
57. Por la suspensión de los trabajos por mas de sesenta días dispuesta por la entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito, el contratista podrá demandar la resolución del contrato bajo a causa de: a. Terminación unilateral del contrato b. Terminación por causas imputables a la entidad contratante c. Terminación de contrato por mutuo acuerdo .
58. El nombre y apellido del reclamante, asi como la identificación personal del mismo, el acto que impugna o recurre: la firma del reclamante, la identificación del lugar o medio que señale a efecto de notificaciones órgano de la entidad contratante al que se dirige pretensión concreta que formula, con fundamento de hecho y de derecho en que se ampare, firma del compareciente, de su representante o procurador y la del abogado que lo patrocina y otras particularidades exigidas en su caso por las disposiciones específicas constituyen: a. Requisitos de interposición de reclamo o recurso por parte del oferente b. Requisitos para el ingreso de información al SERCOP c. Requisitos para calificarse en procesos de reclamos por parte de la entidad contratante.
La entidad contratante, antes la presentación de un recurso de apelación, deberá expedir su resolución, de manera motivada, en un término no mayor a: a. Ocho días contados a partir de la interposición del recurso b. Siete días contados a partir de la interposición del recurso c. Cinco días contados a partir de la interposición del recurso.
60. El termino máximo para dictar y notificar la resolución respecto al reclamo presentado por el eferente será de: a. 15 días b. 12 días c. 10 días.
61. No actualizar la información en el RUP, dentro del término de diez días de producida la modificación, se la considera como: a. Infracción de proveedor b. Infracción de la entidad contratante c. Infracción del SERCOP.
62. Proporcionar información o realizar una declaración errónea respecto a su calidad de productor nacional, se la considerara como: a. Falta leve del oferente b. Infracción del proveedor c. Casual para eliminación del RUP del oferente.
63. Una vez transcurrido tres dias hábiles después de concluida cada fase del proceso de contratación publica se: a. Operará la preclusión de derechos b. Se podrá efectuar reclamos sobre los actos ejecutados por la entidad c. Se entenderá como aceptados los pliegos que la entidad subió al sistema.
64. Los contratos regidos por la L.O.S.N.C.P. serán nulos en los siguientes casos: a. Por haberse prescindido de los procedimientos y las solemnidades legalmente establecidas b. Por haberse dirigido el procedimiento hacia los proveedores del sector c. Por haberse seleccionado de manera directa por el director de la unidad solicitante.
65. Dentro de las inhabilidades especiales, no podrán celebrar contratos con la entidad contratante: a. Los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboración, revisión o aprobación de los pliegos, relacionados con el contrato a celebrarse. b. Los representantes de la ciudadanía que solicitaron la ejecución de la obra c. Los miembros del ejército ecuatoriano o sus parientes de segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad.
66. La entidad contratante podrá disponer, durante la ejecución de la obra hasta del diez por ciento del valor actualizado o reajustado del contrato principal, para realización de rubros nuevos, mediante la modalidad de: a. Ordenes de servicio b. Ordenes de obra c. Ordenes de trabajo.
67. Dentro de las inhabilidades generales, no podrán celebrar contratos previstos en la L.O.S.N.C.P. a. Los concejales del cantón b. Quienes consten suspendidos en el RUP c. Los miembros de directorios u organismos similares o de la comisión técnica de la entidad convocante.
68. Las causas imprevistas o técnicas para celebrar contratos complementarios podrán ser invocadas por la entidad contratante o por el contratista y serán calificadas por: a. El SERCOP, de acuerdo a informe presentado por el administrador del contrato. b. La entidad, previo informe de la fiscalización de la obra c. La Contraloría General del Estado en virtud de la justificación y motivación generada por la entidad.
69. En cualquier proceso precontractual previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica puede participar: a. Consorcio o asociaciones de personas naturales o jurídicas, constituidos o por constituirse en este último caso presentando el compromiso de asociación o consorcio correspondiente b. Sindicato de personas naturales o jurídicas c. Clubes y fundaciones de personas naturales o jurídicas, constituido o por constituirse .
70. Los contratos de ejecución de obra, adquisición de bienes o de prestación de servicios, cuya forma de pago corresponde al sistema de precios unitarios, se sujetaran al: a. Sistemas de reajuste de precios de conformidad a lo previsto en el reglamento de la L.O.S.N.C.P. b. Sistema de precios de mercado a nivel local donde se efectúen los servicios o las obras c. No constituye un elemento de carácter forzoso en la contratación con el sector público.
71. Los contratos de consultoría que se suscribieran bajo cualquier modalidad. a. Serán reajustables b. No serán reajustables c. Se renuncia a los reajustes de precios con efecto retroactivo.
72. Para la determinación de multas que se podrían imponer al contratista se considerara: a. El valor total del contrato incluyendo el reajustes de precios que corresponda y sin considerar los impuestos b. El valor total del contrato incluyendo el reajuste de precios y los impuestos c. El valor del contrato sin considerar los reajustes .
73. Por causas imputables al adjudicataria la entidad XYZ, no pudo suscribir el contrato de construcción de una casa comunal para el barrio “Amanecer” entro del termino correspondiente. En este evento, la máxima autoridad debe: a. Declarar como adjudicatario fallido al oferente y disponer su suspensión del RUP b. Declarar como contratista incumplido al oferente y disponer sus suspensión del RUP c. Tratar de ubicar para que firme el contrato.
74. No se exigirá garantía de fiel cumplimiento en los contratos cuyas cuantía sea menor o multiplicar el coeficiente: a. 0.000003 por el P.G.E. del correspondiente ejercicio económico b. 0.00002 por el P.G.E. del correspondiente ejercicio económico c. 0.000002 por el P.G.E. del correspondiente ejercicio económico.
75. La rendición de la garantía de anticipo, constituye un requisito previo a: a. Ingresar la información al portal de compras publicas b. La suscripción del contrato c. La adjudicación del contrato.
76. En un contrato de consultoría por un monto de $600.000.00, cuál es el valor que el contratista debe entregar en calidad de garantía de anticipo, considerando que la entidad entrego el máximo porcentaje permitido por la ley. a. 430.000.00 b. 420.000.00 c. 300.000.00.
77. Cuando el Servicio Nacional de contratación publica, ante un reclamo presentado por algún oferente que se considere perjudicado, considere que existe indicios de incumplimiento de las normas de la L.O.S.N.C.P. notificara a la máxima autoridad de la entidad contratante, quien dispondrá: a. La cancelación del proceso precontractual de manera definitiva b. La suspensión del proceso por el plazo de 7 días hábiles, en que deberá presentar las pruebas y argumentos técnicos. c. Se archivara la petición y se continuara con el proceso conservando para ello las fechas y plazos establecidos en los pliegos.
78. La interposición de cualquier reclamo o recurso provoca. a. Suspensión inmediata del acto administrativo impugnado b. No suspende la ejecución del acto impugnado, salvo decisión en contraloría de la autoridad. c. Suspensión del acto administrativo impugnado, salvo decisión en contraloría de autoridad competente.
79. La entidad publica Anochecer adquirió uniformes para los trabajadores de la entidad, una vez que se ha efectuado el ingreso a bodega se procederá a elaborar las actas en este caso la recepción definitiva. a. de acuerdo a la L.O.S.N.C.P. quienes de los siguientes servidores deben suscribir las mismas:
Un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato
b. El Secretario General de los Trabajadores c. El Director Administrativo.
80. El plazo para el pago de no podrá exceder del termino de: a. 15 días b. 8 días c. 30 días.
81. Los contratos regidos por la L.O.S.N.C.P. serán nulos en los siguientes casos: a. Por causas especiales establecidas en la L.O.S.N.C.P. b. Por las causas generales establecidas en la L.O.S.N.C.P. c. Por disposición del Presidente Constitucional de la República del Ecuador.
82. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se suscriba el contrato dentro del término correspondiente, la entidad deberá: a. Llamarlo para insistirle que se acerque a firmar el contrato b. Notificarlo por la prensa para que se acerque a suscribir el contrato c. Declararlo como adjudicatario fallido.
83. Tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, ser realizara la liquidación y pago final del reajuste de precios, considerado: a. Las fechas de entrega del anticipo b. Las fechas de pago de las planillas y aplicando la formula contractuales c. Las fechas de pago de la planilla sin aplicar la formulas contractuales.
84. El incumplimiento del contratista, es casual para: a. Terminación por mutuo acuerdo del contrato b. Terminación unilateral del contrato c. Terminación simple objeto contratado.
85. Dentro de las inhabilidades generales, no podrán celebrar contratos con la entidad contratante: a. Los miembros de directorios u organismos similares o de la comisión técnica de la entidad convocante, sus conyugues o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. b. Los ministros y secretarios de estado c. Los vocales de las juntas parroquiales en sus respectivas jurisdicción.
86. Para el pago de los rubros nuevos se estará: a. Los precios que determine el contratista b. Los precios que estipule el mercado siempre y cuando sea mayores al contrato original c. Los precios referenciales actualizados de la entidad, si los tuviere, en caso contrario, se los determinara de mutuo acuerdo entre contratista y entidad.
87. Las multas que le fueron impuestas al contratistas pueden devengarse a través de la ejecución de: a. Garantía del anticipo b. Garantía de fiel cumplimiento c. Garantía técnica.
88. La garantía de fiel cumplimiento se devuelve al momento de la: a. Entrega recepción provisional, real o presunta b. Entrega recepción definitiva, real o presunta c. Firma del contrato.
89. En un contrato de ejecución de obra civil por un monto de $450.000.00 determine cuanto es el máximo valor que la ley le permite entregar en calidad e anticipo. a. 180.000.00 b. 202.500.00 c. 225.000.00.
90. Al contratista de acuerdo a la L.O.S.N.C.P. le está dispuesto: a. Ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato b. Está prohibido de ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato c. Luego de convertir con la entidad y debidamente motivada podría ceder el contrato a otro contratista.
91. La entidad pública ABC, firmó un contrato de estudio con la Universidad del Saber, el plazo del mismo es de 90 días contados a partir de la firma del contrato, el plazo de vigencia de este contrato se cuenta: a. Todos los días, desde la firma de su notificación establecida en los pliegos, o en el propio contrato. b. Todos los días, desde el día siguiente de su suscripción o desde el dia siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en los pliegos, o en el propio contrato. c. Todos los días, desde el segundo día siguiente de su suscripción o desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en los pliegos, o en el propio contrato.
92. Contra la resolución de un recurso de reposición, que genere el órgano que le expidió: a. No cabra ningún otro recurso en vía administrativa b. Cabra recurso de reclamo y la administración c. Se podrá presentar nuevamente la petición para reiniciar reclamo.
93. Las infracciones previstas por el SERCOP, serán sancionadas, ocasionando la suspensión en el reglamento único de proveedores por un lapso entre: a. 60 y 180 días b. 30 y 60 días c. 90 a 120 días.
94. Quienes se hallaren en las incapacidades por el Código Civil, las consideramos como: a. Inhabilidades generales b. Inhabilidades especiales c. Inhabilidades de comisión .
95. En los contratos de consultoría, los salarios negociados y contratados para el personal extranjeros no residente en el ecuador. a. Se reconocerá reajuste de precio b. No se reconocerá reajuste de precios c. El derecho de reajuste de precios es irrenunciable.
96. En el caso de que el banco, la institución financiera o la compañía aseguradora, reincida en no tramitar la ejecución de garantías solicitada por la entidad contratante, se procederá a requerir la inhabilitación en el sistema nacional de contratación pública por el espacio de: a. 3 años b. 1 año c. 2 años.
97. En los contratos de compra venta de bienes inmueble y de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago, la entidad: a. Requerirá de la entrega de garantía de fiel cumplimiento b. No se exigirá la garantía de fiel cumplimiento c. Es opcional de la máxima autoridad, requerir esta garantía.
98. Si por causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios técnicos o económicos en la ejecución de los contratos, establecidos por la vía judicial o arbitraria, la máxima autoridad contratante dispondrá: a. Se publique por todos los medios de comunicación del particular para que la población sepa del perjuicio ocasionado b. Que el departamento técnico valore los daños ocasionados para solicitar el financiamiento respectivo c. Que el consultor sea suspendido del RUP por el plazo de cinco años, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables.
99. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones, se considerara una inhabilidad: a. Especial b. General c. No constituye una inhabilidad.
100. La entidad pública María Paz suscribió un contrato para la construcción de una sala de conferencias por un monto de $150.000.00, a pocos días iniciada la obra, el contratista fallece, en este caso la entidad publicad debe: a. Ejecutar la terminación del contrato b. Dar por terminado por mutuo acuerdo en contrato c. Declarar unilateralmente terminado el contrato.
101. Dentro de las inhabilidades especiales, no podrán celebrar contratos con la entidad contratante: a. El presidente de la República del Ecuador b. Los concejales municipales c. Los que consten suspendidos en el RUP.
102. Para hacer efectiva una garantía, la entidad contratante tendrá: a. Preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuera la naturaleza del mismo y el titulo en que se funde su pretensión. b. Esperará el orden de prelación hasta que se asigne el cupo y fecha de la recuperación del valor garantizado. c. Se reconocerá el valor posterior que la empresa de seguro proceda a realizar la liquidación de los valores con el contratista.
103. Las ordenes de trabajo contendrán las firmas de: a. La máxima autoridad b. De las partes y de la fiscalización c. Del contratista.
104. Si la entidad contratante en el término de 15 días no cumple con la suscripción del contrato, el oferente la requerirá mediante comunicación escrita para que lo hagan en un nuevo término de 10 días. Vencido este plazo el oferente estará en condiciones de: a. Solicitar se deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, debiendo la entidad reconocer los gastos de preparación de la oferta y los gastos financieros debidamente justificado. b. Solicitar por última vez la suscripción del contrato, otorgado para ello un plazo impostergable de 5 días laborables. c. Solicitar se deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, sin que por ello la entidad tenga que reconocer valor alguno por los gastos incurridos por el oferente en la presentación de sus documentos.
105. En los contratos de compra venta de bienes inmueble y de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago, la entidad: a. Requerirá de la entrega de garantía de fiel cumplimiento b. No se exigirá la garantía de fiel cumplimiento c. Es opcional de la máxima autoridad, requerir esta garantía.
106. En el cantón La Felicidad se ha celebrado un contrato contra expresa prohibición de la L.O.S.N.C.P. en este caso la máxima autoridad de la entidad contratante podrá: a. Declarar en forma anticipada y unilateral la terminación del contrato, sin que proceda a reconocer indemnización alguna al contratista. b. Declarar nulo en contrato, sin que proceda a reconocer indemnización alguna al contratista. c. Declarar desierto el contrato y proceder al archivo del procedimiento de manera inmediata.
107. Por causas imputables al adjudicatario la entidad XZY, no pudo suscribir el contrato de construcción de una casa comunal para el barrio “azul”, dentro del termino correspondiente. En este evento, la máxima autoridad debe: a. Declarar como adjudicatario fallido al oferente y disponer su suspensión del RUP b. Declarar como contratista incumplido al oferente y disponer su suspensión del RUP c. Tratar de ubicarlo para que firme el contrato.
108. En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, presentadas con su ejecución, el Estado o la entidad contratante podrá: a. Celebrar con el mismo contratista contratos complementarios, manteniendo los precios del contrato original. b. Celebrar nuevos contratos con nuevos oferentes, para ello se generara el proceso contractual pertinente. c. Las partes no consideradas en el contrato original, deberán ser ejecutadas bajo la modalidad de contratación por infirma cuantía.
En un contrato de obra civil cuyo monto es de $120.000, cuyo plazo fue de 120 días calendario, se ha determinado la mora de 15 días, si el contrato decía que se cobraría el 1 por mil por cada dia de retraso, cual es el monto que debe pagar el contratista por concepto de multa. a. 14.250.00 b. 11.400.00 c. 14.000.00.
110. El GAD Parroquial Libertad, contrato con el Sr. Pablo Mas, la reposición de adoquinado en toda la parte central de la parroquia, el monto de esta inversión es de $120.000.00 el contratista sufre un accidente de tránsito y fallece, en este caso como debe actuar la entidad. a. Terminar el contrato por muerte del contratista b. Declarar la terminación unilateral del contrato c. Permitir que se termine el contrato con algún familiar del contratista.
111. La garantía que se entrega para asegurar el cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajere a favor de terceros, se denomina: a. Garantía técnica b. Garantía de Anticipo c. Garantía de Fiel cumplimiento.
112. En los contratos a que se refiere la L.O.S.N.C.P. los contratistas podrán rendir cualquiera de las siguientes garantías: a. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del 60% del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente avaluó catastrado. b. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del 40% del valor del inmueble, según el correspondiente avaluó catastrado. c. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del 70% del valor del inmueble, según el correspondiente avaluó catastrado.
113. En los contratos que se refiere la L.O.S.N.C.P. los contratistas podrán rendir cualquiera de las siguientes garantías: a. Cheque al portador emitido por cualquier entidad financiera legalmente reconocida. b. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable de cobro inmediato emitida por una compañía de seguros establecida en el país. c. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, condicional y revocable, de cobro no inmediato emitida por una compañía de seguros establecida en el país.
114. Tomar las medidas necesarias para la adecuada ejecución, con estricto cumplimiento a las clausulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos, son responsabilidades que debe cumplir. a. El responsable de la administración del contrato b. La máxima autoridad de la entidad contratante c. El jefe del área quien tiene a cargo la contratación .
115. La declaración de terminación unilateral del contrato se realizara mediante resolución motivada emitida por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, la que se comunicara por escrito: a. Al SERCOP, al contratista y al garante en el caso de los bancos o instituciones financieras y aseguradoras que hubieren otorgado garantías establecidas en la ley. b. A la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado y el Banco del Estado c. A la Superintendencia de Compañías, a la fiscalía General del Estado y al Banco del Estado.
116. La terminación por mutuo acuerdo genera: a. Renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de las entidades contratante o del contratista. b. No implica renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante o del contratista c. Los derechos de la entidad y contratista deben ser solucionados a través de proceso arbitral pertinente.
117. El alcalde del cantón Sol y Luna, bajo el procedimiento de contratación directa adjudico un estudio para la planta de agua potable al hijo de su hermano, en este caso que debe hacer la entidad: a. Continuar con el proceso contractual. b. Declarar nulo el contrato suscrito c. Realizar una consulta al Procurador General del Estado para que resuelva el caso.
118. Existirán una recepción provisional y una definitiva en los contratos: a. De ejecución de obras, asi como en los contratos integrales por precio fijo b. En la adquisición de bienes inmuebles c. En la adquisición de bienes muebles.
119. La entidad contratante declarara la recepción presunta a su favor, respecto de los contratistas de obras, adquisición de bienes o servicios, incluidos los de consultoría, en el caso de que estos: a. Se negaren expresamente a suscribir las actas de entrega recepción previstas, o si no las suscribieren en el término de 15 días, contado desde el requerimiento formal de la entidad contratante. b. Se negaren expresamente a suscribir las actas de entrega recepción previstas, o si no las suscribieren en el término de 10 días, contado desde el requerimiento formal de la entidad contratante. c. Se negaren expresamente a suscribir las actas de entrega recepción previstas, o si no las suscribieren en el término de 20 días, contado desde el requerimiento formal de la entidad contratante.
120. La garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgado por un banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos se la conoce como: a. Sustento de los pliegos b. Garantía de los contratos c. Requisitos en la etapa precontractual.
121. Por el incumplimiento de las obligaciones contractuales por mas de sesenta dias, el contratista podrá demandar la resolución del contrato bajo la causal de: a. Terminación por causas imputable al contratista b. Terminación por causas imputables a la entidad contratante c. Terminación por mutuo acuerdo.
122. Cuando por circunstancia técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato , las partes podrán: a. Terminar por mutuo acuerdo todas o algunas obligaciones contractuales, en el estado en que se encontraren. b. Paralizar indefinitivamente el contrato hasta que las circunstancias técnicas o económicas o fuerza mayor hayan sido solucionadas por parte de la entidad. c. Terminar las partes que convengan al contratista y dejar para la entidad lo que no pueda ejecutar el contratista.
123. Cuando se haya incurrido en error manifiesto de hechos, de transcripción o de calculo que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales, las entidades podrán solicitar: a. Contratos modificatorios para enmendar casos de errores b. Anulación de contrato c. Declaración de desierto del contrato.
124. En los contratos de consultoría, los salarios negociados y contratados para el personal extranjeros no residente en el ecuador. a. Se reconocerá reajuste de precio b. No se reconocerá reajuste de precios c. El derecho de reajuste de precios es irrenunciable.
125. La competencia del órgano de contratación es un requisito para: a. La celebración de contrato b. La celebración del acta de adjudicación c. La celebración de las garantías.
126. Las subcontrataciones se efectuaran con preferencia con: a. Las grandes y medianas empresas b. Las pequeñas y micro empresas c. Con cualquier contratista habitado.
127. El GADM la Tortura, firmó un contrato de consultoría con el Sr. Teodoro Balto, el objeto del mismo es la construcción de un puente sobre la quebrada limpia: Los estudios fueron entregados, pero al momento de ejecutar la obra se estableció que los mismos son inejecutable por cuanto carecen de sustento técnico y falta información la entidad presento los reclamos pertinentes y luego del proceso judicial se concluyó con el fallo del juez, en que la entidad tenía razón con su demanda, en este caso que debe hacer la entidad: a. Suspender el RUP al consultor por el plazo de seis años b. Suspender el RUP al contratista consultor por el plazo de cinco años c. Permitir que el consultor presente la modificación a los estudios ejecutados de acuerdo con los requerimientos de la entidad.
128. Solo se aducirá mora en el cumplimiento de las obligaciones económicas de la entidad contratante cuando: a. Este amortizado el anticipo entregado al contratista y este mantenga obligaciones económicas pendientes de pago b. Cuando el contratista haya amortizado el 50% del anticipo entregado y este mantenga obligaciones económicas pendientes de pago c. Cuando el contratista mantenga obligaciones económicas pendiente de pago aunque no se haya devengado en su totalidad al anticipo entregado.
129. La entidad pública ABC adquirió 15 computadoras que se entregaron al momento de efectuarse el pago en este caso: a. Se debe requerir garantía de fiel cumplimiento b. No se exige garantía de fiel cumplimiento c. Queda a discreción de la máxima autoridad requerir esta garantía.
130. En un contrato de consultoría por un monto de $650.000.00 cual es el valor que el contratista debe entregar en calidad de garantía de fiel cumplimiento: a. 30.000.00 b. 32.500.00 c. 30.000.00.
|
