1. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones se considera una inhabilidad: a. Especial b. General c. No constituye una inhabilidad.
2. Para la suscripción del contrato, será requisito previo: a. La rendición de las garantias correspondientes b. La entrega de los documentos personales c. La entrega de la factura por la totalidad del contrato .
3. Los requisitos para la celebración de los contratos son: a. La resolución de la máxima autoridad b. El informe del departamento legal c. La competencia del adjudicatario.
4. El plazo para el pagod el anticipo no podrá exceder del término de: a. 15 días b. 8 días c. 30 días.
5. Quienes se hallaren en las incapacidades establecidas por el Código Civil, las consideramos como: a. Inhabilidades generales b. Inhabilidades especiales c. Inhabilidades de comisión.
6. Para la celebración de lso contratos con una asociacón o consorcio será requisito previo la presentación de: a. Declaración juramentada mediante la cual se haya celebrado el contrato de asociación o consorcio, documento en el que debe constar la designación de un representante. b. Partida de inscripción de la Superintendencia de Compañias, mediante la cuál se haya inscrito el contrato de asociación o consorcio, documento en el que debe constar la designación de un gerente. c. Escritura pública, mediante la cual se haya celebrado el contrato de asociación o consorcio, documento en el que debe constar la designación de un apoderado.
7. Los requisitos para la celebración de los contratos son: a. La existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones b. La decleratoria juramentada de haber sido asignado el contrato al proveedor con mejor oferta económica c. El informe del departamento de planificación.
8. El incumplimiento del contratista, es causal para: a. Terminación por mutuo acuerdo del contrato b. Terminación unilateral del contrato c. Terminación simple del objeto contratado.
9. La entidad pública La Salud suscribio un contrato integral por precio fijo con Sr. Pedro Torre, por la caracteristica del mismo se debe: a. Colocar fórmula de reajuste de precios b. No aplica la fórmula de reajuste de precios Unicamente con la autorización de la máxima autoridad de la entidad se podrá incluir reajuste de precios en el contrato mencionado.
10. Para el pago de los rubros nuevos se estará a. Los precios que determine el contratista b. Los precios que estipule el mercado siempre y cuándo sean mayores al contrato original c. Los precios referenciales actualizados de la entidad, si los tuviere, en caso contrario, se los determinara de mutuo acuerdo entre contratista y entidad.
11. Las multas que le fueren impuestas al contratista pueden devengarse a través de la ejecución de: a. Garantía de anticipo b. Garantpia de fiel cumplimiento c. Garantía técnica.
12. El pago de reajustes de precios constituye: a. De aquellos que se pueden renunciar b. Un derecho irrenunciable por parte del contratista c. Una opción de pago parcial.
13. Dentro de las inhabilidades generales, no podrán celebran contratos con la entidad contratante: a. Los concejales municipales b. El Presidente de la República del Ecuador c. Los consejeros provinciales.
14. Para todos aquellos casos en que la entidad contratante decida contraer obligaciones de erogación de recursos por efecto de contratos complementarios, obras adicionales u órdenes de trabajo, de manera previa a su autorización deberá contar con: a. Informe de prefactabilidad b. Certificación presupuestaria c. Certificación de aceptación de los trabajos.
15. El Gobierno Provincial de Pichincha, firmo un contrato de estudios para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, el monto del mismo ascendió a $800.000,00 determine cuál de los siguientes montos deben entregarse en calidad de anticipo, si consideramos que la entidad el máximo porcentaje que establece la Ley: a. 560.000,00 b. 400.000,00 c.520.000,00.
16. La entidad pública Amay, firmó un contrato de obra civil, por el valor de $240.000,00 el monto de la garantá de fiel cumplimiento será por: a. 12.000,00 b. 14.000,00 c. 16.000,00.
17. La Junta Parroquial El Naranjo, firmó un contrato por el monto de $550.000,00 el objeto del mismo es la construcción de la Casa de Gobierno Parroquial, determine cuál de los siguientes montos que a continuación se señalan deben entregarse en calidad de anticipo de la obra, considerando que la entidad entregará el máximo porcentaje establecida en Ley a. 200.000,00 b. 275.000,00 c. 385.000,00.
18. En el Cantón La Felicidad se ha celebrado un contrato contra expresa prohibición de la L.O.S.N.C.P. en este caso la máxima autoridad de la entidad contratante podrá: a. Declarar en forma anticipada y unilateral la terminación del contrato, sin que proceda a reconocer indemnización alguna al contratista. b. Declarar nulo el contrato, sin que proceda a reconocer indemnización alguan al contratista c. Declarar desierto el contrato y proceder al archivo del procediemiento de manera inmediata.
19. Si por la forma de pago establecida en el contrato, la entidad contratante debiera otorgar anticipo de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la vista y otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo, deberá: a. Presentar los documentos habilitantes que sirvieron de base para la elaboración del contrato, incluyendo su propuesta técnica y económica b. Rendir previamente garantía por igual valor de anticipo c. Presentar los datos que acrediten su existencia legal para la acreditación del anticipo.
20. Si el contrato no se celebra por causas imputables a la entidad contratante, el adjudicatario podrá: a. Demandar la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios o reclamar administrativamente los gastos en que ha incurrido, siempre que se encuentren debida y legalmente comprobados b. No le está permitido demandar indemnización ni reconociemientos de daños y perjuicios por los gatos en que haya incurrido en la presentación de la oferta c. Solicitará se genere un nuevo proceso para que se considere al adjudicatario con prioridad y preferencia.
21. No se exigirá garantía de fiel cumplimiento en los contratos cuyas cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente: a. 0.000003 por el P.G.E. del correspondiente ejercicio económico b. 0.00002 por el P.G.E. del correspondiente ejercicio económico c. 0.000002 por el P.G.E. del correspondiente ejercicio económico.
22. En un contrato de estudios, firmado por el monto de 68.000,00 qué procediemiento contractual corresponde ejecutar, considerando la tabla de contratación pública para el año 2016 a. Lista Corta b. Menor Cuantía c. Contratación Directa.
23. En un contrato de obra civil cuyo monto es de $ 450.000 cuyo plazo fue de 90 días calendario, se ha determinado la mora de 15 días, si el contrato decía que se cobraría el 1 por mil por cada día de retraso, cuál es el monto que debe pagar el contratista por concepto de multa: a. 6.300,00 b. 6.000,00 c. 6.750,00.
24. En un contrato de obra civil firmado en el mes de diciembre de 2016, por el monto de $ 12 500.000,00 qué procedimiento contractual corresponde ejecutar: a. Licitación b. Cotización c. Contratación integral por precio fijo.
25. El GAD la Tortura, firmó un contrato de consultoría con el Sr. Teodoro Balto, el objeto del mismo es la construcción de un puente sobre la quebrada limpia. a. Los estudios fueron entregados, pero al momento de ejecutar la obra, se estableció que los mismos son inejecutables por cuanto carecen de sustento técnico y falta información. La entidad presentó los reclamos pertinentes y luego de proceso judicial se concluyó con el fallo del juez, en que la entidad tenía razón en su demanda. En este caso qué debe hacer la entidad:
Suspender del RUP al consultor por el plazo de seis años. b. Suspender del RUP al contratista consultor por el plazo de cinco años c. Permitir que el consultor presente la modificación a los estudios ejecutados de acuerdo con los requerimientos de la entidad.
26. Quienes tengan interés directo en el proceso de contratación pública, dispondrán del término de: a. Tres días, contados desde la notificación del acto administrativo para formular el recurso de apelación b. Cinco días, contados a partir de la notificación del acto administrativo para formular el recurso de apelación c. Occho días, contados desde la notificación dela acto administrativo para formular el recurso de apelación.
27. El nombre y apellidos del reclamo o recurrente, así como la identificación personal del mismo; ela cto que impugna o recurre; la firma del reclamante; la identificación del lugar o medio que se señale a efecto de notificaciones, órgano de la entidad contratante al que se dirige, pretensión concreta que formula, con fundamentos de hecho y de derecho en que se ampare, firma del compareciente, de su representante o procurar y la del abogado que lo patrocina y otras particularidades exigidas en su caso por las disposiciones específicas; constituyen: a. Requisitos de interposición de reclamo o recurso por parte del oferente b. Requisitos para el ingreso de información al SERCOP c. requisitos para calificarse en proceso de reclamos por parte de la entidad contratante.
28. Si el reclamo o recurso presentado por el oferente, no estuviere claro o no se cumplieran con los requisitos señalados en Ley, la autoridad competente ordenará: a. Se archive el proceso por no cumplir con los datos señalados en Ley. b. Se aclare o complete el reclamo en el término de 5 días, de no hacerlos, se considerará no presentado. c. Mantener en suspenso hasta que el interesado acuda a la entidad para completar la información.
29. El hecho de haber interpuesto un recurso de apelación por parte del oferente genera: a. La suspensión del acto administrativo impugnado b. No suspende la ejecución del acto administrativo impugnado c. La anulación del acto administrativo impugnado.
30. La entidad contratante, ante la presentación de un recurso de apelación, deberá expedir su resolución de manera motivada, en su término no mayor a: a. Ocho días contados a partir de interposición del recurso. b. Siete días contados a partir de interposición del recurso. c. Cinco días contados a partir de interposición del recurso.
31. En el casoq ue la entidad contratante, en la cual se interpuso un recurso de apelación, no lo resolviere en el término establecido por la L.O.S.N.C.P. el SERCOP podrá: a. Suspender en el portal institucional la continuación del procedimiento hasta la resolución del recurso interpuesto; sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y civil a que hubiere lugar b. Inhabilitar el sistema de compras públicas por el espacio de tres meses como sanción a la inobservacia a la normativa legal. Sancionar a los técnicos que no dieron paso a la contestación del reclamo interpuesto por el oferente que se sintió perjudicado.
32. Contra la resolución de un recurso de reposición, que genere el órgano que las expidió: a. No cabrá ningún otro recurso en vía administrativa b. Cabrá recurso de reclamo vía administrativa c. Se podrá presentar nuevamente la petición para reiniciar reclamo.
33. La entidad pública Anochecer adquirió uniformes para los trabajadores de la entidad, un vez que se ha efectuado el ingreso a bodega se procederá a elaborar las actas en este caso de recepción definitiva a. De acuerdo a la L.O.S.N.C.P. quiénes de los siguientes servidores deben suscribir las mismas:
Un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato. b. El Secretario General de los Trabajadores c. El Director Administrativo.
34. Una vez transcurridos tres días hábiles después de concluida cada fase del proceso de contratación pública se: a. Operará la preclusión de derechos b. Se podrá efectuar reclamos sobre los actos ejecutados por al entidad c. Se entenderá como aceptados los pliegos que la entidad subió al sistema.
35. Cuando el Servicio Nacional de Contratación Pública, ante un reclamo presentado por algún oferente que se considere perjudicado, considere que existe indicios de incumplimiento de las normas de la L.O.S.N.C.P. notificará a la máxima autoridad de la entidad contratante, quién disponrá: a. La cancelación del proceso precontractual de manera difinitiva b. La suspensión del proceso por el plazo de 7 días hábiles, en que deberán presentar las pruebas y argumentos técnicos c. Se archivará la petición y se continuará con el proceso conservado para ello las fechas y plazos establecidos en los pliegos.
36. Los oferentes que se consideren afectados en sus intereses por actos administrativos emitidos por las entidades contratantes, referentes a sus ofertas, pueden presentar sus reclamaciones donde podrán peticionar o pretender: a. La restitución de los derechos que fueron vulnerados con las resoluciones administrativas, generadas por la entidad contratante, acto que lo desarolla, el Secretario de la Entidad b. La enmienda, derogación, modificación o sustitución total o parcial de actos administrativos relacionados con los procedimientos de contratación en los que intervengan. c. Suspender los actos administrativos generados a la fecha de la reclamación, hasta que se deliberen.
37. La suspensión de procesos: a. Dará lugar al derecho de exigir reparaciones o indemnizaciones a los oferentes. b. No dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes c. Dará la posibilidad de presentar nuevamente las ofertas por parte del interesado que reclamó.
38. No actualizar la información en el RUP, dentro del término de diez días de producida la modificación, se la considera como: a. Infracción del proveedor b. Infracción de la entidad contratante c. Infracción del SERCOP.
39. Los oferentes que se consideren afectados en sus inetereses por actos administrativos emitidos por las entidades contratantes, referentes a sus ofertas, pueden presentar sus reclamaciones donde podrán peticionar o pretender: a. La formulación de resoluciones, donde se reviertan los procesos administrativos, acto que ejecutará el Juez competente de la causa b. La resolución administrativa de acuerdo al requerimiento presentado, acto que lo absuelve el perito desigando para el efecto c. La formulación de observaciones, consideraciones y recervas de derechos, cuando se impugnaren los actos de simple administración.
40. Proprcionar información o realizar una declaración errónea respecto a su calidad de productor nacional, se le considera como: a. Falta leve de oferente b. Infracción de proveedor c. Causal para eliminación del RUP del oferente.
1. La garantía que se entrega para asegurar el cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajera a favor de terceros, se denomina: a. Garantía Técnica b. Garantía de Anticipo c. Garantía de Fiel cumplimiento.
2. Quienes se hallaren en las incapacidades establecidas por el Código Civil, las consideramos como: a. Inhabilidades generales b. Inhabilidades especiales c. Inhabilidades de comisión.
3. En los contratos de obraba, la recpción definitiva procederá una vez transcurrido el término previsto en el contrato que no podrá ser menor a: a. Tres meses a contarse desde la suscripción del acta de suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provicional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas. b. Seis meses a contarse desde la suscripción del acta de suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provicional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas. c. Nueve meses a contarse desde la suscripción del acta de suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provicional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas.
4. Dentro de las inhabilidades generales, no podrán celebrar contratos con la entidad contratante: a. Los concejales municipales b. El Presidente de la República del Ecuador c. Los consejeros provinciales.
5. Para el pago de los rubros nuevos se estará a. Los precios que determine el contratista b. Los precios que estipule el mercado siempre y cuándo sean mayores al contrato original c. Los precios referenciales actualizados de la entidad, si los tuviere, en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre contratista y entidad.
6. Las cartas de crédito: a. No se consideran anticipo si su pago está condicionado a la entrega recepción de los bienes u obras materia del contrato b. Se consideran anticipo si su pago está condicionado a la entrega recepción de los bienes u obras materia del contrato c. Se califican como anticipo, de así considerarlo el administrador del contrato.
7. El pago del reajuste de precios constituye: a. De aquello que se pueden renunciar b. Un derecho irrenunciable por parte del contratista c. Una opción de pago parcial.
8. Dentro de las inhabilidades generales, no podrán celebrar contratos con la entidad contratante: a. Los miembros de directorio u organismos similares o de la Comisión Técnica de la entidad convocante b. Los consejales municipales c. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones.
9. La terminación por mutuo acuerdo genera: a. Renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante o del contratista b. No implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante o del contratista c. Los derechos de la entidad y contratista deben ser solucionados a través de proceso arbitral pertinente.
10. Dentro de las inhabilidades especiales, no podrán celebrar contratos con la entidad contratante: a. Los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa precontractual o contractual y que con sua cción u omisión pudieren resultados favorecidos, su cónyugue o sus parientes hasta el cuarto grado de consaguinidiad o segundo de afinidad b. Los servidores públicos, esto es funcionarios y empleados, que hubieren tenido directa vinculación en cualquier estapa de procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades se podría presumir que cuentan con información privilegiada. c. El Vicepresidente de la República del Ecuador.
11. Quién deba al Banco de Fomento y quiera participar en un proceso precontractual, se encuentra inmerso en: a. Inhabilidades especiales b. Inhabilidades generales c. Inhabilidades legales.
12. Las multas se impondrán por: a. Retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, las que se determinarán en relación directa con el monto total del contrato y por cada día de retraso b. Retardo en la entrega de las planillas quincenales las que se determinarán en relación directa con el monto total del contrato y por cada día de retraso c. Retardo en la entrega de las pruebas de ensayo las que se determinarán en relación directa con el monto total del contrato y por cada día de retraso.
13. Los contratos de ejecución de obras, adquisición de bienes o de prestación de servicios, cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios, se sujetarán al: a. Sistema de reajuste de precios de conformidad a los previsto en el reglamento de la L.O.S.N.C.P b. Sistema de precios de mercado a nivel local donde se efectúen los servicios o las obras c. No constituye un elemento de carácter forzoso en la contratación con el sector público.
14. En los plazos de vigencia de los contratos se cuentan: a. Todos los días, desde el día siguiente de su suscripción o desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en los pliegos, en el Reglamento de la L.O.S.N.C.P. o en el propio contrato. b. Sólo los días laborales cualquiera fuera la forma de contrato suscrito c. Todos los días, desde el día siguiente de la suscripción del contrato, sin considerar los días feriados.
15. La entidad pública Amay, firmó un contrato de obra civil, por el valor de $240.000,00 el monto de la garantía de fiel cumplimiento será por: a. 12.000,00 b. 14.000,00 c. 16.000,00.
16. La Junta Parroquial El Naranjo firmó un contrato por el monto de $ 550.000,00 el objeto del mismo es la construcción de la Casa de Gobierno Parroquial, determine cuál de los siguientes montos que a continuación se señalan deben entregarse en calidad de anticipo de la obra, considerando que la entidad entregará el máximo porcentaje establecido en Ley: a. 200.000,00 b. 275.000,00 c. 385.000,00.
17. Por el incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta días, el contratista podrá demandar la resolución del contrato bajo la causal de: a. Terminación por causas imputables al contratista b. Terminación por causas imputables a la entidad contratante c. Terminación por mutuo acuerdo.
18. En la adquisición de materiales de oficina, cuyas caracteristicas se encuentran determinadas previamente en el convenio marco suscrito por el SERCOP, qué procedimeiento corresponde ejecutar: a. Catálogo electrónico b. Infima cuántia c. Subasta inversa.
19. Cuando por circunstancias técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los inetereses de las partes, ejecutar total o parcialemnte, el contrato, las partes podrán: a. Terminar por mutuo acuerdo todas o algunas obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. b. Paralizar indefinidamente el contrato hasta que las circunstancias técnicas o económicas o fuerza mayor hayan sido solucionadas por parte de la entidad c. Terminar las partes que convenga al contratista, y dejar para la entidad lo que no pueda ejecutar el contratista.
20. En un contrato de obra civil, se generá una orden de trabajo para culminar con el proceso constructivo. De acuerdo a la L.O.S.N.C.P. hasta qué porcentaje se pueden contratar bajo esta modalidad: a. 10% del valor actualizado o reajustado dle contrato principal, para la realización de rubros nuevos, empleando la modalidad de costo más porcentaje. b. 15% del valor actualizado o reajustado dle contrato principal, para la realización de rubros nuevos, empleando la modalidad de costo más porcentaje. c. 20% del valor actualizado o reajustado dle contrato principal, para la realización de rubros nuevos, empleando la modalidad de costo más porcentaje.
21. En un contrato de obra civil cuyo monto es de $ 950.000 cuyo plazo fue de 120 días calendario, se ha determinado la mora de 15 días, si el contrato decía que se cobraría el 1 por mil por cada día de retraso, cuál es el monto que debe pagar el contratista por concepto de multa: a. 14.250,00 b. 11.400,00 c. 14.000,00.
22. La rendición de la garantía de anticipo, constituye un requisito previo a: a. Ingresar la información al portal de compras públicas b. La suscripción del contrato c. La adjudicación del contrato.
23. En la terminación unilateral del contrato, la entidad contratante tendrá derecho: a. Exigir la culminación de la obra a través de la intervención directa del Estado b. A demandar la indemnización de los daños y perjuicios, a que haya lugar c. Solicitar financiamiento nuevo para la terminación de la obra.
24. El GADM La Tortura, firmó un contrato de consultoría con el Sr. Teodoro balto, el objeto del mismo es la construcción de un puente sobre la quebrada limpia a. Los estudios fueron entregados, pero al momento de ejecutar la obra, se estableció que los mismos son inejecutables por cuanto carecen de sustento técnico y falta información. La entidad presentó los reclamos pertinentes y luego de proceso judicial se concluyó con el fallo del juez, en que la entidad tenía razón en su demanda, En este caso qué debe hacer la entidad.
Suspender del RUP al consultor por el plazo de seis años b. Suspender del RUP al contratista consultor por el plazo de cinco años c. Permitir que el consultor presente la modificación a los estudios ejecutados de acuerdo con los requerimeintos de la entidad.
25. El contrato 145 suscrito con el Ing. Pedro Mass cuyo objeto es la construcción de un puente por el valor de $ 50.000,00 tiene una paralización registrada por el administrador del contrato de 70 días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito, la desición ha sido tomado bajo la responsabilidad del contratista a. En este caso la entidad debe:
Llamar al Contratista para que continué con los trabajos b. El administrador del contrato, debe contactarse con el contratista y establecer la fecha de reinicio de trabajos c. Constituye una causal para la terminación unilateral del contrato y debe generarse el proceso legal pertinente.
26. Por causa imputables al adjuticatario la entidad XYZ no pudo suscribr el contrato de construcción de una casa comunal para el barrio "Amanecer" dentro del término correspondiente. en este evento, la máxima autoridad debe: a. Declarar como adjudicatario fallido al oferente y disponer su supensión del RUP b. Declarar como contratista incumplido al oferente y disponer su suspensión del RUP c. Tratar de ubicarlo para que firme el contrato.
27. Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta días, dispuestos por la entidad sin que media fuerza mayor o caso fortuito, el contratista podrá demandar la resolución del contrato, bajo la causal de: a. Terminación unilateral del contrato b. Terminación por causas imputables a la entidad contratante c. Terminación del contrato por mutuo acuerdo.
28. En los contratos de adquisición, provición o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o de obras que contemplen provisión o instalación, para aseguarar la calidad y buen funcionamiento de los mismos, al entidad, exigirá previo la suscripción del contato: a. Garantía de anticipo b. Garantía de fiel cumplimiento c. Garantía técnica para ciertos bienes.
29. El termino máximo para dictar y notificar la resolución respecto al reclamo presentado por el eferente será de: a. 15 días b. 12 días c. 10 días.
30. El nombre y apellido del reclamante o recurrente así como la identificación personal del mismo; ela cto que impugna o recurre; la firma del reclamante; la identificación del lugar o medio que se señale a efecto de notificaciones, órgano de la entidad contratante al que se dirige, pretensión concreta que formula, con fundamentos de hecho y de derecho en que se amapare firma del compareciente, de su representante o procurar y la del abogado que lo patrocina y otras particularidades exigidas en su caso por las disposiciones específicas; constituyen: a. Requisitos de interposición de reclamo o recurso por parte del oferente b. Requisitos para el ingreso de información al SERCOP c. Requisitos para calificarse en procesos de reclamos por parte de la entidad contratante.
31. Si el reclamo o recursos presentado por el oferente, no estuviere claro o no se cumplieran con los requisitos señalados en Ley, la autoridad competente ordenará: a. Se archive el proceso por no cumplir con los datos señalados en Ley b. Se aclare o complete el reclamo en el término de 5 días, de no hacerlo se considerará no presentado c. Mantener en suspenso hasta que el interesado acuda a la entidad para completar la información.
32. De existir diferencias entre las partes contratantes no solventadas dentro del proceso de ejecución, se podrán utilizar: a. Los procesos de mediación y arbitraje en derecho, aplicando para ello lo dispuesto en la cláusula compromisoria. b. Convenios de comprometimientos para salvar las diferencias entre las partes c. Se requerirá la intervención de la Procuradoría General de la Nación y la Contraloría General del Estado para que resulevan los impases presentados.
33. La entidad contratante, ante la presnetacion ante un recurso de apelación, debera espedir su resolución de manera motivada, en un tiempo no mayor a: a. 8 días contados a partir de la interposición del recurso b. 7 días contados a partir de la interposición del recurso c. 5 días contados a partir de la interposición del recurso.
34. Si la entidad contratante dentro de 15 días, no generara resolución respecto al reclamo presentado al oferente, se entendera a. Favorable al recurso al peticionario b. Suspenso hasta que la entidad genere tramite administrativo c. Desfavorable el recurso al peticionario.
35. Proporcionar información o realizar una declaraión ereonea respectoa su calidad de productor Nacional, se le considera como: a. Falta leve de oferente b. Infracción del proveedor c. Causal para eliminación del RUP.
36. En caso de reincidencia de infracciones por parte de los oferentes, dara lugar a: a. La suspensión del RUP entre 181 a 360 días b. La suspensión del RUP entre 90 a 180 días c. La suspensión del RUP entre 120 y 180 días.
37. Los oferentes que se consideran afectados en sus intereses por actos administrativos emitidos por las entiades contratantes referentes a sus ofertas pueden presentar sus reclamaciones donde podran peticionar o pretender a. La restitucion de los derechos que fueron vulnerados con las resoluciones adimistrativas, generadas por la entidad contratante, acto que lo desarolla, el Secretario de la Entidad b. La enmienda, derogación, modificación o susititución total o parcial de actos administrativos relacionados con los procedimientos de contratación en los que intervengan. c. Suspender los actos administrativos generados a la fecha de reclamación, hasta que se deliberen.
38. Quienes tengan interes directo y se consideren afcetados por las actuaciones realizadas por al entidades contratantes, pordran presnetar su reclamo motivado ante: a. Al Fiscal General de la Nación. b. La Contraloria General de la Nación c. El Servicio Nacional de Contratación Pública.
39. Cuándo el Servicio de Contratación Pública, ante un reclamo ante un reclamo presentado por algún ofertante que se considere perjudicado, considere que existe indicios de incumplimiento de las normas de la L.O.S.N.C.P. a. La cancelación del proceso precontralcual de manera definitiva b. La suspensión del proceso por el plazo de 7 días hábiles, en que deberan presentar las pruebas y argumentos técnicos. c. Se archivara la petición y se continuara con el proceso conservando para ellos las fechas y plazos establecidos en los peligros.
40. En el caso de que se comprueben que existieron inumplimientos a las normas de la L.O.S.N.C.P. el SERCOP podrá: a. Sugerir medidas necesarias para rectificar el proceso y de ser el caso, las suspensión definitiva del procediemiento precontractual y notificara a los órganos de control competentes. b. Sugerir medidas para llegar acuerdos entre el afectado y la entidad, sin tener que suspender el procedimiento precontractual. c. Notificara a los organismos de control para que intervengan a la entidad con la revisión integral del proceso denunciado.
|
