Contra (4)

1. Se consideran contratos menores, de acuerdo con el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos de valor estimado: a) lnferior a 50.000 euros cuando se trate de contratos de obras. b) lnferior a 15.000 euros cuando se trate de contratos de obras. c) lnferior a 12.000 euros cuando se trate de contratos de suministros. d) lnferior a 15.000 euros cuando se trate de contratos de servicios.

2. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. En estos casos el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de: a) Un mes, contado desde la formalización. b) Un mes, contado desde la adjudicación. c) Un mes, contado desde la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación. d) Un mes, contado desde la finalización del plazo fijado para la presentación de ofertas.

3. Podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, para su utilización en los contratos que se celebren por los órganos de contratación de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades que sean Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal: a) EI Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen del Consejo de Estado. b) EI Consejo de Ministros. a iniciativa del Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de los Ministerios interesados, y previo dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. c) EI Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen del Consejo de Estado. d) EI Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

4. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse: a) Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella. b) Con posterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella. c) Deberán aprobarse siempre después de la licitación del contrato, o de no existir esta, después de su adjudicación. d) Conjuntamente con la licitación del contrato.

5. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponde a: a) A la Mesa de Contratación. b) AI Gabinete jurídico correspondiente. c) AI órgano de contratación. d) AI Consejo de Ministros por iniciativa de los ministerios afectados, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública.

6. En virtud del artículo 71 de la ley de Contratos del Sector Público, podrán contratar con la Administración las personas que: a) Estén incursas en procesos judiciales por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. b) No se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de seguridad social. c) Hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades. d) Hayan sido declaradas insolventes.

7. De acuerdo con lo establecido en la ley de contratos del sector público, están excluidos del ámbito de esta ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas: a) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. b) Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que suscriban los entes, organismos y entidades enumerados en el artículo 3 de la ley. c) Los contratos subvencionados por los entes, organismos y entidades del sector público que suscriban otras personas físicas o jurídicas sujetos a una regulación armonizada. d) Los contratos de obras que suscriban los concesionarios de obras públicas en los casos previstos en la ley.

8. De acuerdo con el artículo 135 de la Ley de Contratos del Sector Público, el anuncio de licitación: a) Para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en el perfil de contratante. b) Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada la licitación deberá publicarse en el «Diario Oficial de la Unión Europea». c) En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas, el anuncio de licitación se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

9. Según el artículo 72 de la Ley de contratos del sector. público, la apreciación de la concurrencia de una de estas prohibiciones de contratar no se realiza directamente por los órganos de contratación sino que exige la previa declaración de su existencia instruyendo un procedimiento al efecto: a) Tener solicitada la declaración de concurso voluntario. b) No encontrarse al corriente en el cumplimiento de los deberes tributarios o de la Seguridad Social. c) Haber dado lugar, por causa de la que hubieran sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquiera contrato celebrado con una con una entidad de las comprendidas en el articulo 3 de la Ley. d) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en sanción administrativa de acuerdo con la ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones.

10. De acuerdo con el artículo 119.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes de contratación: a) Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causade acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional. b) Cuando la Administración tenga que actuar de manera urgente a causa de acontecimientos sobrevenidos. c) Correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable sin crédito presupuestario suficiente. d) Correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público.

11. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán, ordinariamente, de acuerdo con el artículo 131 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: a) Utilizando un único criterio de adjudicación basado en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o, en supuestos concretos, el procedimiento restringido. b) Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. c) Utilizando un único criterio de adjudicación basado en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto, el procedimiento restringido o el procedimiento negociado. d) Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación, y utilizando el procedimiento abierto, el procedimiento restringido o el procedimiento negociado.

12. De acuerdo con el artículo 131 de la Ley de Contratos del Sector Público, no serán de aplicación las disposiciones de esta Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato: a) En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con un valor estimado inferior a 30.000 euros. b) En los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV. c) En los contratos en los que las prestaciones que constituyen su objetivo no tengan carácter intelectual, como los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura. d) Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios.

13. Según establece el artículo 109 de la ley de Contratos del Sector Público, en caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de: a) Veinte días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. b) Quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. c) Treinta días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. d) Diez días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

14. De acuerdo con el artículo 132 de la Ley de Contratos del Sector Público. Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de: a) lgualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad. b) lgualdad, universalidad y no discriminación. c) Publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. d) Transparencia y proporcionalidad.

15. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la ley de contratos del sector público, la falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional, debidamente acreditada, del adjudicatario: a) es causa de anulabilidad. b) es causa de anulabilidad. c) es causa de anulabilidad. d) todas son incorrectas.

16. Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de las ofertas y solicitudes de participación, en el caso en que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, en todo caso se considerará modificación significativa de los pliegos la que afecte a: a) La posibilidad de prórroga del contrato. b) Las obligaciones del adjudicatario. c) El cambio del órgano contratante. d) Unicamente al cambio o variación del objeto del contrato.

17. Señale la opción correcta relativa a la subasta electrónica de acuerdo con lo previsto en el artículo 143 de la Ley de Contratos del Sector Público: a) Entre la fecha de envío de las invitaciones y el comienzo de la subasta electrónica habrán de transcurrir, al menos, cinco días hábiles. b) La subasta electrónica no podrá desarrollarse en varias fases sucesivas. c) No se adjudicarán mediante subasta electrónica los contratos cuyo objeto tenga relación con la calidad alimentaria. d) Los órganos de contratación que decidan recurrir a una subasta electrónica deberán indicarlo exclusivamente en el perfil del contratante.

18. El periodo cubierto por el anuncio de información previa será a contar desde la fecha de envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea o, en su caso, a partir de la fecha de envío también a esta última, del anuncio de publicación en el perfil de contratante: a) de un máximo de 12 meses. b) de un máximo de 24 meses. c) de un máximo de 18 meses. d) de un máximo de 36 meses.

19. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación adjudicará el contrato: a) Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. b) Dentro dé los diez días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. c) Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. d) Dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

20. De acuerdo con el artículo 153 de la Ley de Contratos del Sector Público: a) En los contratos basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición, no resultará necesaria la formalización del contrato. b) Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. c) El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

21. En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones, contado desde la fecha de envió del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, será: a) lnferior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, suministros y servicios. b) lnferior a treinta días para las concesiones de obras y servicios. c) Las respuestas a) y b) son correctas. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

22. De acuerdo con el articulo 156 de la Ley de Contratos de[ Sector Público, en los contratos de obras, suministros y servicios, el plazo general previsto en la pregunta anterior podrá reducirse en los siguientes casos: a) Si el órgano de contratación hubiese enviado un anuncio de información prevía, el plazo general de presentación de proposiciones podrá reducirse a diez días. b) Cuando el plazo general de presentación de proposiciones sea impracticable por tratarse de una situación de urgencia, el órgano de contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a quince ías contados desde la fecha del envió del anuncio de licitación. c) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios electrónicos, podrá reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en quince días. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

23. Señale la opción incorrecta de acuerdo con lo previsto en el artículo 157 de la Ley de Contratos del Sector Público: a) En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. b) La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración. c) EI órgano de contratación no puede adjudicar el contrato a licitador diferente al que figure en la propuesta formulada por la Mesa de contratación. d) Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

24.Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al articulo 44, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos: a) Veinte días hábiles. b) Quince días hábiles. c) Un mes. d) Diez días hábiles.

25. En el procedimiento abierto la apertura de las proposiciones por parte de la Mesa de contratación deberá efectuarse: a) En el plazo máxi.mo de quince días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas. b) En el plazo máximo de siete días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas. c) En el plazo máximo de diez días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas. d) En el plazo máximo de veinte días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.

26. En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento abierto: a) No será inferior a quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. b) En los contratos de obras, el plazo será, como mínimo, de veintiséis días. c) En los contratos de concesión de obras y concesión de servicios, el plazo será, como mínimo, de veintiséis días. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

27. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, cuando se cumplan las dos condiciones siguientes: a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 140.000 euros y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el cuarenta y cinco por ciento del total. b) Que su valor estimado sea igual o inferior a 215.000 euros y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total. c) Que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juício de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total. d) Que su valor estimado sea igual o inferior a 80.000 euros y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el cuarenta y cinco por ciento del total.

28. indique, de acuerdo con el artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público, la afirmación correcta sobre el procedimiento abierto simplificado: a) El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser superior a quince dias a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. b) El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación. c) Procederá la constitución de una garantía provisional del 3% del presupuesto de licitación por parte de los licitadores. d) Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los registros señalados por el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

29. Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo: a) De dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. b) De dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. c) De quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. d) De quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

30. Señale la afirmación correcta respecto del procedimiento restringido de acuerdo con lo previsto en el artículo 160 de la Ley de Contratos del Sector Público: a) Solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación. b) En este procedimiento cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación. c) En este procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos. d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

31. En el procedimiento restringido el órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que invitará a participar en el procedimiento: a) Que no podrá ser inferior a cinco. b) Que no podrá ser inferior a tres. c) La Ley de Contratos del Sector Público no establece un número mínimo de licitadores, ya que tanto el número mínimo como el máximo figurarán obligatoriamente en el anuncio de licitación. d) La Ley de Contratos del Sector Público no establece un número mínimo de licitadores, pero en el anuncio de licitación figurará obligatoriamente el número máximo de licitadores que pueden concurrir.

32. De acuerdo con el artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público, a todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será determinado como sigue: a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el Órgano de contratación tomará el importe total, incluido el lVA. b) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el Órgano de contratación tomará el importe neto, sin incluír el lVA. c) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el Órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el lVA. d) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el Órgano de contratación tomará el importe neto, incluido el lVA.

33. De acuerdo con el artículo los de la Ley de Contratos del Sector Público, Ias garantías definitivas exigidas en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas podrán prestarse en alguna o algunas de las siguientes formas: a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública. b) Mediante aval. c) Mediante contrato de seguro de caución. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

34. Quedan exceptuados de la publicación en el perfil del contratante, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a: a) Cinco mil euros. b) Diez mil euros. c) Cincuenta mil euros. d) Veinte mil euros.

35. El plazo general de presentación de proposiciones en los procedimientos restringidos relativos a contratos sujetos a regulación armonizada será el suficiente para la adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance y complejidad del contrato. En cualquier caso: a) No será superior a treinta días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita. b) No será inferior a diez días, contados a partir de la fecha de envió de la invitación escrita. c) No será inferior a veinte días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita. d) No será inferior a treinta días, contados a partir de la fecha de envió de la invitación escrita.

36. Señale la opción incorrecta. En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos; en el pliego de cláusulas administrativas particulares se determinarán: a) La descripción de las necesidades de los órganos de contratación y de las características exigidas para los suministros, las obras o los servicios que hayan de contratarse. b) El procedimiento que se seguirá para negociar, que en todo momento garantizará la máximo transparencia de la negociación, la publicidad de la misma y la no discriminación entre los licitadores que participen. c) Los elementos de la prestación objeto del contrato que constituyen los requisitos máximos que han de cumplir todas las ofertas. d) Los criterios de adjudicación.

37. De acuerdo con el articulo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento de licitación con negociación en los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios cuando se dé una de las siguientes situaciones: a) Cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias vinculadas a la cuantía de la prestación que constituya su objeto. b) Cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación. c) Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente no se hubieren presentado ofertas. d) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones no innovadoras.

38. La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos: a) en los procedimientos con negociación. b) en el procedimiento restringido. c) en el procedimiento abierto simplificado. d) en el diálogo competitivo.

39. De acuerdo con el artículo 191 de la Ley de Contratos del Sector Público, relativo a las prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de los contratos que se indican a continuación: a) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 % del precio inicial del contrato, lVA excluido, y su precio sea igual o superior a 1.000.000 de euros. b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, independientemente de su cuantía. c) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule oposición por parte del contratista. d) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 20.000 euros.

40. Según el artículo 208 de la Ley 9/2017, del s de noviembre, de contratos del sector público, acordada la suspensión, en qué plazo prescribe el derecho a reclamar a la Administración el abono al contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos: a) Un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato. b) Cinco años contados desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato. c) Un año contado desde que el contratista reciba el acuerdo de suspensión. d) Cinco años contados desde que el contratista reciba el acuerdo de suspensión.

41. De acuerdo con el artículo 191 de la Ley de Contratos del Sector Público, los acuerdos que adopte el órgano de contratación respecto a las prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos: a) Son susceptibles de recurso de alzada ante el Consejo de Ministros. b) Son susceptibles de recurso de alzada ante el Consejo de Ministros en los contratos de la Administración del Estado y, en las comunidades autónomas, ante el Órgano que se determine en su normativa específica. c) Pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. d) Será precedidos del preceptivo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. en todo caso.

42. Los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, estas penalidades deben ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas: a) No podrán ser superiores al 5 % del precio del contrato, IVA incluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato. b) No podrán ser superiores al 5 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato. c) No podrán ser superiores al 10 % del precio del contrato, lVA incluido. ni el total de las mismas superar el 60 % del precio del contrato. d) No podrán ser superiores al 10 % del precio del contrato, lVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.

43. Señale la opción correcta de acuerdo con el artículo 193 de la Ley de Contratos del Sector Público: a) Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,30 euros por cada 1000 euros del precio del contrato, lVA excluido. b) La constitución en mora del contratista precisará intimación previa por parte de la Administración. c) El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. d) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 10 %del precio del contrato, lVA excluído, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

44.El contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, si la demora en el pago fuese superior a: a) Seis meses. b) Tres meses. c) Cuatro meses. d) Ocho meses.

45. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato: a) Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. b) Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. d) Dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios.

46. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad: a) Hasta un máximo del 20 % del precio inicial. b) Hasta un máximo del 25 % del precio inicial. c) Hasta un máximo del 30 % del precio Inicial. d) Hasta un máximo del 50 % del precio inicial.

47. De acuerdo con el artículo 206 de la Ley de contratos, en los supuestos de modificación del contrato recogidas m el artículo 205, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen aislada o conjuntamente: a) Una alteración en su cuantía que no exceda del 20 % del precio inicial del contrato, lVA incluido. b) Una alteración en su cuantía que no exceda del 25 % del precio inicial del contrato, lVA excluido. c) Una alteración en su cuantía que no exceda del 20 % del precio inicial del contrato, lVA excluido. d) Una alteración en su cuantía que no exceda del 25 % del precio inicial del contrato, lVA incluido.

48. Señale la afirmación incorrecta a tenor del artículo 200 de la Ley de Contratos del Sector Público relativo a la transmisión de los derechos de cobro: a) Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacíón jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. b) En ningún caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual. c) Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho. d) Para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión.

49. El pago del precio del contrato, de acuerdo con el articulo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público, podrá hacerse: a) En el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. b) De manera total o parcial. c) Mediante abonos a cuenta. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

50. En el supuesto de demora en la ejecución por parte del contratista, si la Administración optase por la resolución: a) Deberá acordarse por el órgano de contratación o por aquel que tenga atribuída esta competencia en las Comunidades Autónomas, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva. b) Deberá acordarse por el órgano de `contratación o por aquel que tenga atribuida esta competencia en las Comunidades Autónomas, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista. c) Deberá acordarse por el órgano de contratación o por aquel que tenga atribuida esta competencia en las Comunidades Autónomas, siendo preceptivo la audiencia del contratista y el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva. d) EI órgano de contratación no puede acordar la resolución debe concederle la ampliación por un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

51. Dentro de los limites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación ostenta una serie de prerrogativas, señale la respuesta correcta: a) interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. b) Suspender la ejecución del contrato, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. c) Modificar los contratos por razones de interés público y declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

52. Será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u Órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de los contratos que se indican a continuación: a) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, lVA excluido, y su precio sea igual o superior a 3.000.000 de euros. Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 20.000 euros. c) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule oposición por parte del contratista. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

53. Los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías dé cada una de ellas: a) No podrán ser superiores al 10 % del precio del contrato, lVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato. b) No podrán ser superiores al 5 % del precio del contrato, lVA excluido, ni el total de las mismas superar el 100 % del precio del contrato. c) No podrán ser superiores al 20 % del precio del contrato, lVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato. d) No podrán ser superiores al 10 % del precio del contrato, lVA excluido, ni el total de las mismas superar el 100 % del precio del contrato.

54. Tiene como finalidad el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de contratación y los participantes: a) El procedimiento de concursos de proyectos. b) El procedimiento de asociación para la innovación. c) El procedimiento de diálogo competitivo. d) El procedimiento negociado sin publicidad.

55. Señale la opción incorrecta. Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento de licitación con negociación en los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios cuando se dé alguna de las siguientes situaciones: a) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras. b) Cuando el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual. c) Cuando en los procedementos abiertos o restringidos seguidos previamente solo se hubieren presentado ofertas irregulares o inaceptables. d) Cuando el órgano de contratación no pueda establecer con la suficiente precisión las especificaciones técnicas por referencia a una norma, evaluación técnica europea, especificación técnica común o referencia técnica.

56. En los procedimientos restringidos relativos a contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo para la presentación de proposiciones: a) No será Inferior a diez días, contados desde la fecha de envío de la invitación. b) En cualquier caso no será inferior a treinta días, contados a partir de la fecha de envió de la invitación escrita. c) Será el suficiente para la adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance y complicidad del contrato. d) No será inferior a veinte días, contados desde la fecha de envío de la invitación.

57. De acuerdo con el artículo 162 de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que invitará a participar en el procedimiento restringido: a) que no podrá ser inferior a tres. b) que no podrá ser superior a cinco. c) que no podrá ser inferior a cinco. d) que no podrá ser inferior a veinte.

58. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan unas condiciones. Señale la opción correcta: a) Que los criterios de adjudicación previstos en el pliego sean evaluables mediante juicio de valor. b) Que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 de euros en el caso de contratos de obras. c) Que si entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego hay alguno evaluable mediante juicio de valor su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total. d) Que su valor estimado sea igual o Inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de suministro y de servicios.

59. Señale la opción incorrecta. La tramitación del procedimiento abierto simplificado se ajustará a las siguientes especialidades: a) Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. b) No procederá la constitución de garantía definitiva por parte del adjudicatario. c) Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación. d) La oferta se presentará en un único sobre en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

60. En el procedimiento abierto, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de: a) Dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. b) En el plazo fijado en el pliego de clausulas administrativas particulares. c) Un mes a contar desde la apertura de las proposiciones. d) Quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

61. En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. El plazo de presentación de proposiciones: a) En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, no será inferior a quince días. b) En los contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, suministros y servicios. c) En los contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta días, para los contratos de concesión de obras y concesión de servicios. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

62. De acuerdo con el artículo 155 de la Ley de Contratos del Sector Público, a petición del candidato o licitador de que se trate, los órganos de contratación comunicarán, entre otras, los motivos por los que se haya desestimado su candidatura: a) Lo antes posible, y, en cualquier caso, en un plazo de quince días a partir de la recepción de una solicitud por escrito. b) En cualquier caso, en un plazo de diez días a partir de la recepción de una solicitud por escrito. c) En cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de una solicitud por escrito. d) En cualquier caso, en un plazo de veinte días a partir de la recepción de una solicitud por escrito.

63. Señale la afirmación correcta sobre el anuncio de formalización de los contratos regulado en el artículo 154 de la Ley de Contratos del Sector Público: a) La formalización de los contratos deberá publicarse en un plazo no superior a cinco días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del Órgano de contratación. b) En los contratos celebrados por la Administración General del Estado el anuncio de formalización se publicará además, en el plazo de diez días, en el BOE. c) EI Órgano de contratación, cuando proceda, enviará el anuncio de formalización al DOUE a más tardar diez días después de la formalización del contrato. d) Cuando el contrato no esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el DOUE.

64. La formalización del contrato deberá efectuarse, con carácter general: a) Si las causas de la no formalización no fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. b) No más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. c) En escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos el adjudicatario. d) En documento administrativo elevándose siempre a escritura pública.

65. Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 152 de la Ley de Contratos del Sector Público: a) El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. b) El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. c) Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

66. De entre las siguientes afirmaciones señale la que no es correcta a tenor de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Contratos del Sector Público: a) La resolución de adjudicación deberá ser motivada. b) La resolución de adjudicación se publicará en el perfil de contratante en el plazo de cinco días. c) La resolución de adjudicación se notificará a los candidatos y licitadores. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

67. Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público sobre el recurso especial en materia de contratación: a) No se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de urgencia. b) Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, procederá igualmente la interposición de recursos administrativos ordinarios. c) La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter preceptivo y será gratuito para los recurrentes. d) Podrán ser objeto del recurso especial en materia de contratación los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.

68. Los contratos de suministritos y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de: a) Cuatro años, incluídas las posibles prórrogas. b) Seis años, incluyendo las posibles prórrogas. c) Cinco años, incluyendo las posibles prórrogas. d) Diez años, incluyendo las posibles prórrogas.

69. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Contratos del Sector Público 1 orden jurisdiccional civil será el competente para resolver: a) De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. b) Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. c) Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas. d) Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y modificación de los contratos subvencionados a que se refiere el articulo 23 de la Ley de Contratos.

70.Señale la opción incorrecta. A efectos del artículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá por fundaciones públicas aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos: a) Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o Indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución. b) Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público. c) Que reciban financiación por parte de una Administración pública, ya sea mediante concierto, convenio o contraprestación por prestación de servicios en general. d) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente.

71. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de Contratos del Sector Público, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, debe constituir la garantía definitiva que sea procedente, en el plazo de: a) Quince días hábiles. b) Diez días hábiles. c) Cinco días hábiles. d) Quince días (naturales).

72. Señale la opción incorrecta. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la adjudicación de los siguientes contratos: a) Aquellos que requieran el empleo de tecnología especialmente avanzada o cuya ejecución sea particularmente compleja. b) Aquellos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos previamente y deban ser presentados por los candidatos o licitadores. c) Contratos de suministros, cuando los productos a adquirir estén perfectamente definidos y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato. d) Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios.

33. De acuerdo con el artículo 143 de la Ley de Contratos del Sector Público, entre la fecha de envío de las invitaciones y el comienzo de la subasta electrónica habrán de transcurrir, al menos: a) Dos días hábiles. b) Tres días hábiles. c) Cinco días hábiles. d) Cuarenta y ocho horas.

74. Los Órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a conocer aquellos contratos que, estando sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo de los doce meses siguientes; esos contratos serán: a) De obras, concesión de obras y de servicios, suministros o servicios. b) De obras, suministros o servicios. c) De obras, concesión de obras y de servicios. d) De obras y concesión de obras.

75. La publicación del anuncio información previa regulada en el artículo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público tiene como consecuencia: a) Que no será necesario publicar en el perfil de contratante la convocatoria de las licitaciones. b) Que no será necesario publicar en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el perfil de contratante del órgano de contratación la información relativa a cada contrato. c) Permitirá reducir los plazos para la presentación de proposiciones en los procedimientos abiertos y restringidos. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

76. La adjudicación de los contratos que celebren las Administraciones Públicas se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando: a) El procedimiento abierto o el procedimiento restringido. b) El procedimiento abierto, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo lV, que se adjudicarán mediante el procedimiento restringido. c) El procedimiento abierto, el procedimiento restringido o el procedimiento negociado. d) El procedimiento abierto.

77. En la tramitación de emergencia de los contratos de las Administraciones Públicas el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a: a) Treinta días. b) Un mes. c) Tres meses. d) Dos meses.

78. En el supuesto de tramitación urgente del expediente de contratación: a) EI órgano de contratación puede contratar libremente su objeto sin necesidad de tramitar el expediente administrativo. b) No será necesario acreditar la existencia de crédito suficiente en el momento de su ejecución. c) El expediente gozará de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación. d) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a dos días hábiles, contados desde la formalización.

79. En relación a la tramitación de emergencia, regulada en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, el Órgano de contratación podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida o contratar libremente su objeto, en todo o en parte: a) Previa tramitación del expediente administrativo, sujetándose a los requisitos formales establecidos en la Ley, excepto el de la existencia de crédito suficiente. b) Sin obligación de tramitar el expediente administrativo, ni sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley, excepto el de la existencia de crédito suficiente. c) Previa tramitación del expediente administrativo, sujetándose a los requisitos formales establecidos en la Ley, incluido el de la existencia de crédito suficiente. d) Sin obligación de tramitar el expediente administrativo, ni sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente.

80. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en relación a la constitución de garantías exigidas en los contratos celebrados por las Administraciones Públicas, señale la respuesta incorrecta: a) La garantía definitiva, puede prestarse en efectivo, en valores de deuda pública, mediante aval o seguro de caución. b) El importe de la garantía definitiva incluye el impuesto de Valor Añadido. c) Cuando así se prevea, en los pliegos de los contratos distintos del de concesión de obras, podrá constituirse mediante retención en el precio. d) La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato.

81. De acuerdo con Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el diálogo competitivo constituye: a) Un procedimiento de adjudicación de los contratos que celebren las Administraciones públicas. b) Un principio general de adjudicación de los contratos administrativos. c) Una actuación preparatoria del contrato de servicios. d) Un requisito de validez de los contratos administrativos.

82. Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo previsto en el artículolo 102 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: a) Se prohíbe el pago aplazado del precio en todos los contratos de las Administraciones Públicas. b) En ningún caso pueden celebrarse contratos con precios provisionales. c) Los contratos podrán incluir cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento. d) Los contratos del sector público no tendrán siempre un precio cierto.

83. En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno de los medios siguientes, de acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Contratos del Sector Público: a) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. b) Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los cinco últimos años. c) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los cinco últimos años. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

84. Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios recogidos en el artículo 88 de la Ley de Contratos del Sector Público, sin que en ningún caso sea aplicable la ejecución de un número determinado de obras: a) En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 100.000 euros. b) En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros. c) En los contratos cuyo valor estimado sea inferior al establecido para los contratos sujetos a regulación armonizada. d) En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 750.000 euros.

85. De acuerdo con el artículo 69 de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las Uniones temporales de empresas no es correcta?. a) La duración de las uniones temporales de empresas será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. b) No es necesaria su formalización en escritura pública hasta que se efectúe la formalización del contrato. c) Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente. d) Los empresarios que concurran agrupados en unión es temporales deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poder bastantes para ejercitar los derechos y cumplir los deberes que del contrato se deriven hasta su extinción.

86. Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 14: a) Tendrán la consideración de contrato de concesión de servicios de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Contratos del Sector Público. b) Se tratarían de contratos de servicios al tener por objeto un resultado distinto de una obra o suministro. c) Se regularán por su legislación específica salvo en los casos en que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la Ley de Contratos del Sector Público. d) Tendrán la consideración de contratos privados de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Contratos del Sector Público.

87. De acuerdo con el artículo 214 de la Ley de contratos del sector público, para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los pliegos deberán contemplar, como mínimo, la exigencia de los unos requisitos, señale la opción incorrecta: a) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. b) Que el cedente comunique al órgano de contratación, de forma previa y expresa, la cesión. c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato. d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en documento administrativo.

88. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, ¿en cuál de los siguientes supuestos se tiene que resolver el contrato en todo caso?. a) La declaración de insolvencia del contratista en cualquier procedimiento. b) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual. c) Las modificaciones no previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en cuantía que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, lVA excluido. d) En caso de declaración en concurso.

89. Señale cuál de las siguientes no es causa de resolución del contrato de acuerdo con el artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público: a) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. b) El incumplimiento de la obligación principal, del contrato. c) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superíor a cuatro meses. d) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

90. De acuerdo con el artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación: a) si la demora en el pago fuese superior a seis meses. b) si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses. c) si la demora en el pago fuese superior a cinco meses. d) si la demora en el pago fuese superior a tres meses.

91. En el caso de un procedimiento de contratación con negociación, según lo indicado en el art.169, si la administración decide limitar el número de empresas a negociar, está obligada a: a) Invitar como mínimo a 2 empresas. b) Invitar como mínimo a 3 empresas. c) Invitar como mínimo a 4 empresas. d) Invitar como mínimo a 5 empresas.

92. Los contratos menores se definen por las siguientes notas: a) ser inferiores a una determinada cuantía y tener un plazo de duración que no pueda exceder de un año. b) ser inferiores a una determinada cuantía y tener un plazo de duración que no pueda exceder de dieciséis meses. c) ser inferiores a una cuantía ilimitada y tener un plazo de duración que no pueda exceder de un año. d) ser inferiores a una cuantía ilimitada y tener un plazo de duración que no pueda exceder de dos años.

93. Art.77, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las administraciones públicas para los contratos de obra cuyo valor estimado sea: a) Igual o superior a 500.000 €. b) Igual a 500.000 €. c) Superior a 500.000 €. d) Ninguna es correcta.

94. Según el art 101, el valos estimado de los contratos de obras vendrá determinado por: a) El importe total, incluido el impuesto sobre el valor añadido, según las estimaciones del órgano de contratación. b) El importe total, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido, según las estimaciones del órgano de contratación. c) El importe total del contrato, sin tener en cuenta las eventuales prórrogas, según las estimaciones del órgano de contratación. d) Las estimaciones del importe total del contrato teniendo en cuenta los precios habituales, referida al momento de la formalización del contrato..

95. Art. 122, los pliegos de cláusulas administrativas particulares: a) Deberán aprobarse una vez autorizado el gasto, y siempre antes de la adjudicación del contrato. b) Deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto, o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación. c) Deberán aprobarse una vez autorizado el gasto, después de la licitación del contrato, y siempre antes de su adjudicación. d) Deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto, o conjuntamente con ella, y siempre después de la licitación del contrato, pero antes de su adjudicación.

96. Según el art. 191.3. Será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en las modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente: a) Sea superior a un 10% del precio inicial del contrato, lVA excluido, cuando este sea igual o superior a 1.000.000 de euros. b) Sea superior a un 20% del precio inici.al del contrato, lVA excluido, cuando este sea igual o superior a 1.000.000 de euros. c) Sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, lVA excluido, cuando este sea igual o superior a 6.000.000 de euros. d) Sea superior a un 10% del precio inicial del contrato, lVA excluido, cuando este sea igual o superior a 6.000.000 de euros.

97. En el articulo 106 apartado 4 de la Ley de Contratos del Sector Público se señala que la garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores: a) inmediatamente después de la extinción del contrato. b) inmediatamente después de la perfección del contrato. c) A la finalización del contrato. d) Después de formalizado el contrato.

98. Según el art 152.2. En la Ley de Contratos del Sector Público se establece que la renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento solo deberá acordarse: a) Por la mesa de contratación, que lo deberá hacer público en el Perfil de Contratante. b) Por la mesa de contratación, después de la adjudicación. c) Por el Órgano de contratación después de haberse adjudicado e indemnizado a los licitadores por los daños y perjuicios causados. d) Por el Órgano de contratación antes de la formalización.

99. Según el art 81. En la Ley de Contratos del Sector Público se establece que los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas: a) Se inscribirán a instancia de las empresas en el Registro General de Licitadores y Empresas Clasificadas. b) Se inscribirán en los correspondientes Registros de Licitadores de las Administraciones Públicas competentes. c) Se comunicarán de oficio a las respectivas Administraciones contratantes. d) Se inscribirán de oficio en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que corresponda en función del Órgano que los hubiese adoptado.

100. Según el art 119.1.b. Respecto de la tramitación urgente del expediente la Ley de Contratos del Sector Público dispone que acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en esta Ley para la licitación, adjudicación y formalización de los contratos: a) Se reducirán en quince días. b) Se reducirán a la mitad, excepto el plazo de un mes previsto para la formalización del contrato. c) Se reducirán a la mitad, excepto los plazos establecidos en el párrafo segundo del artículo 119 de esta ley. d) Se reducirán según establezca el Órgano de contratación dada su preferencia en la tramitación.

16. Según el art. 160. En el procedimiento restringido regulado en la Ley de Contratos del Sector Público: a) Sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación. b) Sólo podrán presentar proposición aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, haya negociado con ellos la Administración los términos del contrato. c) Podrán presentar proposiciones todos los empresarios que tengan la clasificación exigida en la contratación. d) No podrán presentar proposiciones más que los cinco empresarios con los que como máximo habrá negociado la Administración los términos del contrato.

102. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley de Contratos del Sector Público: a) Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. b) Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. c) La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. d) Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión, empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan al primer grupo deberán acreditar su clasificación, y los dos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

103. Según el articulo 82 de la Ley de Contratos del Sector Público: a) La clasificación de las empresas será revisable anualmente de oficio por la Administración. b) La clasificación será revisable a petición de los interesados en cuanto varíen las circunstancias tomadas en consideración para concederla. La omisión de esta petición hará incurrir al empresario en la prohibición de contratar. c) La clasificación de las empresas tendrá una vigencia indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión. No obstante para la conservación de la clasificación deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y el de la solvencia técnica y profesional. d) El empresario está obligado a poner en conocimiento del órgano competente en materia de clasificación cualquier variación en las circunstancias que hubiesen sido tenidas en cuenta para concederla que pueda dar lugar a una revisión de la misma. La omisión de esta comunicación hará incurrir al empresario en la prohibición de contratar.

104. Según lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley de Contratos del Sector Público, deberá reajustarse la garantía: a) Cuando el contratista hubiese incurrido en mora, y sin perjuicio de las penalidades. que fueren procedentes. b) Como consecuencia de una revisión del precio conforme a lo señalado en el Capitulo 11 del Titulo 111 del Libro 1. c) Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo. d) Cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización.

105. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, según el artículo 214 de la Ley de Contratos del Sector Público deberá cumplirse uno de los siguientes requisitos: a) Que la cesión esté prevista en el contrato. b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato y haya transcurrido al menos un año desde el inicio de la ejecución. c) que el órgano de contratación autorice la cesión de forma expresa, o cuando, transcurrido quince días hábiles desde que se haya solicitado, no recaiga resolución denegatoria. d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

106. De acuerdo con el artículo 106 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la garantía provisional únicamente responderá de los siguientes conceptos: a) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación. b) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato. c) Del mantenimiento de su oferta hasta la perfección del contrato. d) De las penalidades impuestas al contratista conforme al articulo 192 de la presente Ley.

107. De acuerdo con el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público, las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares solo podrían darse en los siguientes supuestos. Señale la opción incorrecta: a) Cuando puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. b) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados. c) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato. d) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.

108. Son causas de resolución del contrato, de acuerdo con el artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público: a) EI impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma. b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor a los trabajadores que estuvieran participando en la ejecución del contrato. c) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a seis meses. d) Todos los supuestos anteriores son causas de resolución del contrato.

109. según el art. 212.8. Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de: a) Seis meses. b) Cuatro meses. c) Ocho meses. d) Tres meses.

110. De acuerdo con el articulo 213 de la Ley de Contratos del Sector Público: a) El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para aquella, en todo caso, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista. b) Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. c) Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar. d) En todo caso el acuerdo de resolución supondrá la cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.

111. Señale la opción incorrecta respecto a la subcontratación regulada en el artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector Público: a) Los subcontratistas tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. b) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. c) En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar. d) os subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración.

112. Cuál de los siguientes conceptos no tendrá que ser abonado por la Administración, en caso de suspensión del contrato por causa imputable a la Administración, conforme el artículo 208 de la ley 9/2017: a) Gastos por mantenimiento de la garantía provisional y definitiva. b) Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el período de suspensión. c) Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido. d) Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

113. Según el art. 214. Cuál es el plazo para que el órgano de contratación autorice la cesión de los derechos y obligaciones del contratista a un tercero: a) Dos meses, transcurri.do el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. b) Dos meses, transcurrido el cual deberá entenderse desestimada por silencio administrativo. c) Un mes, transcurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. d) Un mes, transcurrido el cual deberá entenderse desestimada por silencio administrativo.

114. Las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en la sección 2ª del Capítulo 1 del Título Preliminar de la Ley de Contratos del Sector Público, quedan excluidos del ámbito de esta ley, y se regirán por: a) Por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. b) Por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. c) Por las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación. d) Por la Ley de Contratos el Sector Público y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

115. Según el art. 30.1. La ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la Administración Pública, ya sea empleando exclusivamente medios propios no personificados o con la colaboración de empresarios particulares cuando concurra alguna de estas circunstancias: a) Las obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. b) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo suponga una economía superior al 10 % del importe del presupuesto del contrato. c) Que no haya habido ofertas de empresarios en la licitación previamente efectuada. d) Cuando se trate de un supuesto de urgencia.

116. Según el art 191.3 de la LCSP, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en: a) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 30.000 €. Esta cuantía se podrá incrementar por la normativa de la correspondiente Comunidad Autónoma. b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, lVA excluido, y su precio sea igual o superior a 3.000.000 de euros. c) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros. Esta cuantía se podrá rebajar por la normativa dela correspondiente Comunidad Autónoma. d) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual superior a 50.000 euros. Esta cuantía se podrá incrementar por normativa de la correspondiente Comunidad Autónoma.

117. En relación con el expediente de continuación provisional de las obi.as recogido en el artículo 242.5 de la Ley 9/2017, de s de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique la afirmación que no es correcta: a) Si se trata de Organismos Autónomos de la Administración General del Estado, el Ministro, podrá acordar que continúen provisionalmente los trabajos afectados por la modificación del contrato de obras, cuando la tramitación de la modificación exija la suspensión temporal total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el importe de la misma no supere o iguale el 20% del precio inicial del contrato lVA excluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. b) En el plazo de ocho meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar aprobado el expediente de la modificación del contrato. c) Dentro del plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. d) Dentro del plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá ser aprobado técnicamente el proyecto.

118. De acuerdo con el art 178 de la Ley 9/2017 de Contratos del sector público (LCSP) en el procedimiento de asociación para la innovación los órganos de contratación podrán limitar el número de candidatos aptos que hayan de ser invitados a participar en el procedimiento. Cuál es el número mínimo de empresarios a los que se invitará a negociar. a) 5. b) 10. c) 3. d) 7.

119. De acuerdo con art 198 de la Ley 9/2017 de Contratos del sector público (LCSP) el contratista tendrá derecho, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen si la demora de la Administración fuese superior a: a) seis meses. b) tres meses. c) ocho meses. d) siete meses.

120. De acuerdo con lo dispuesto en el art 232 de la LCSP, para los efectos de elaboración de los proyectos, las obras se clasificarán, segundo su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes: a) Obras de primer establecimiento, reforma, rehabilitación o gran reparación; obras de reparación simple; obras de conservación y mantenimiento; obras de demolición. b) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación; obras de reparación simple; obras de conservación y mantenimiento; obras de demolición. c) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración o gran reparación; obras de reparación simple; obras de conservación y mantenimiento; obras de demolición. d) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración o gran reparación; obras de reparación simple; obras de conservación y mantenimiento; obras de demolición.

121. Según el art 242.4. En los contratos de obras, no tendrán la consideración de modificaciones: a) El exceso de mediciones, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 20 por ciento del precio del contrato inicial. b) La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades e obra que en su conjunto excedan del 5 por ciento del presupuesto primitivo de este. c) La a y b son correctas. d) Ninguna de las anteriores.

122. El plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación, según regula el art 50 de la LCSP, es de: a) 15 días hábiles en cualquier caso. b) 30 días, cuando el recurso se funde en algunas de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c) d) y e) del art 38 de la LCSP. c) 30 días, cuando el recurso se funde en algunas de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c) d) y e) del art 39 de la LCSP. d) Ninguna es correcta.

123. Según el art 191.3 de la LCSP, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en: a) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 30.000 €. Esta cuantía se podrá incrementar por la normativa de la correspondiente Comunidad Autónoma. b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, lVA excluido, y su precio sea igual o superior a 3.000.000 de euros. c) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros. Esta cuantía se podrá rebajar por la normativa dela correspondiente Comunidad Autónoma. d) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual superior a 50.000 euros. Esta cuantía se podrá incrementar por normativa de la correspondiente Comunidad Autónoma.

124. Según el art 119.1.b. Respecto de la tramitación urgente del expediente la Ley de Contratos del Sector Público dispone que acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en esta Ley para la licitación, adjudicación y formalización de los contratos: a) Se reducirán en quince días. b) Se reducirán a la mitad, excepto el plazo de un mes previsto para la formalización del contrato. c) Se reducirán a la mitad, excepto los plazos establecidos en el párrafo segundo del artículo 119 de esta ley. d) Se reducirán según establezca el Órgano de contratación dada su preferencia en la tramitación.

125. Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo previsto en el artículolo 102 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: a) Se prohíbe el pago aplazado del precio en todos los contratos de las Administraciones Públicas. b) En ningún caso pueden celebrarse contratos con precios provisionales. c) Los contratos podrán incluir cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento. d) Los contratos del sector público no tendrán siempre un precio cierto.

126. Según el art 242.4. En los contratos de obras, no tendrán la consideración de modificaciones: a) El exceso de mediciones, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 20 por ciento del precio del contrato inicial. b) La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades e obra que en su conjunto excedan del 5 por ciento del presupuesto primitivo de este. c) La a y b son correctas. d) Ninguna de las anteriores.

127. De acuerdo con lo dispuesto en el art 232 de la LCSP, para los efectos de elaboración de los proyectos, las obras se clasificarán, segundo su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes: a) Obras de primer establecimiento, reforma, rehabilitación o gran reparación; obras de reparación simple; obras de conservación y mantenimiento; obras de demolición. b) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación; obras de reparación simple; obras de conservación y mantenimiento; obras de demolición. c) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración o gran reparación; obras de reparación simple; obras de conservación y mantenimiento; obras de demolición. d) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración o gran reparación; obras de reparación simple; obras de conservación y mantenimiento; obras de demolición.

128. En relación con el expediente de continuación provisional de las obi.as recogido en el artículo 242.5 de la Ley 9/2017, de s de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique la afirmación que no es correcta: a) Si se trata de Organismos Autónomos de la Administración General del Estado, el Ministro, podrá acordar que continúen provisionalmente los trabajos afectados por la modificación del contrato de obras, cuando la tramitación de la modificación exija la suspensión temporal total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el importe de la misma no supere o iguale el 20% del precio inicial del contrato lVA excluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. b) En el plazo de ocho meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar aprobado el expediente de la modificación del contrato. c) Dentro del plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. d) Dentro del plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá ser aprobado técnicamente el proyecto.

129. Las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en la sección 2ª del Capítulo 1 del Título Preliminar de la Ley de Contratos del Sector Público, quedan excluidos del ámbito de esta ley, y se regirán por: a) Por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. b) Por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. c) Por las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación. d) Por la Ley de Contratos el Sector Público y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

130. Según el art. 30.1. La ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la Administración Pública, ya sea empleando exclusivamente medios propios no personificados o con la colaboración de empresarios particulares cuando concurra alguna de estas circunstancias: a) Las obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. b) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo suponga una economía superior al 10 % del importe del presupuesto del contrato. c) Que no haya habido ofertas de empresarios en la licitación previamente efectuada. d) Cuando se trate de un supuesto de urgencia.